加工可以將產品進行包裝和裝飾,增加產品的吸引力和市場競爭力。以下是小編為大家整理的加工注意事項,希望大家能夠避免類似的問題。
定作人(甲方)。
承攬人(乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方經友好協商,簽訂本協議,以資共同遵守。
一、加工定作內容。
二、技術標準、質量要求。
三、技術資料、圖紙提供及保密。
1、甲方在本合同生效圖紙等必要文件。
2、乙方在依照甲方要求進行工作,如認為甲方提供的圖紙或技術不合理,應及時通知甲方;甲方應及時回復;如甲方提出修改意見,乙方應按修改意見完成承攬工作。
3、乙方對于承攬的工作,應當遵守保密義務,未經甲方書面可不得留存技術資料、圖紙等復制品。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
四、原材料的提供和檢驗按執行。
1、乙方使用的材料由甲方提供,甲方應按以下規定交付材料。
2、乙方使用的材料由乙方提供,乙方應依照甲方確定的標準選用材料并接受甲方檢驗。
五、甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成,可以交由第三人完成的工作是。
六、工作成果驗收標準和方法。
1、按合同約定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應在驗收前乙方應向甲方提交所需的技術資料和有關質量證明。
3、本合同質量保證期為用、保管不當等原因而造成質量問題以外,由乙方負責修復或退換。
4、雙方在檢驗中發生爭議,可提交進行鑒定,并以書面鑒定意見作為處理質量爭議的依據。
七、交(提)貨方式、地點,按照執行。
1、乙方送貨至甲方指定地點。
2、乙方代辦托運至甲方指定地點。
3、甲方在乙方指定地點自行提貨。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
品名:________________貨號:_______________。
面料:________________顏色:_______________。
尺碼:________________。
1、計量單位:套(上衣、褲子)。
2、數量:_________套,其中_______碼______套,_______碼______套,_______碼______套,_________碼______套。
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下:
材料名稱:
質量:
加工成品質量按樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
1、加工單價:_______元/套。
內用________包裝,外用________包裝,包裝費由__方承擔。
1、交貨地:
2、運輸費用由甲方負擔。
3、產品的交(提)貨期限:________年____月____日。
1、驗收期間:________年____月____日之前。
2、驗收地點:__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內付清乙方全部貨款。
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第二款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
(2)按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效,到全部貨款結清之日為止。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份。
三,技術資料,圖紙提供辦法;按樣品施工?,F場樣品為標準。
四,驗收標準,方法和日期;。按現場樣品標準?,F場驗收。
八,結算方式及期限;按工地原合同支付。
九,違約責任;雙方協商。
十,備注;本合同單價包括:材料、制作、運輸、安裝、灌漿費用。
本合約經雙方確認簽字后生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
1、承攬項目所需包裝由乙方合理包裝并符合技術附件的要求(如有),適合水運和/或長途內陸運輸,防潮、防濕、防震、防銹,符合甲方使用要求。
2、包裝物由乙方提供,不計費,回收。
九、運輸方法、運費及運輸保險承擔。
1、運輸方法,按執行。
(1)鐵路運輸。
(2)公路運輸。
(3)水路運輸。
(4)聯合運輸。
(5)其他。
2、費用承擔:按(1)運輸已包含在本合同付款內;(2)運輸費用元,由甲方另行支付。
3、運輸保險費由。由乙方代辦托運的保險受益人為甲方。
十、結算方式、時間,按執行。
1、分期支付:
(1)預付款為合同總額的%(即人民幣),在本合同生效后的個工作日內甲方向乙方支付。
(2)定作物經甲方驗收合格后3日內,甲方將合同總價款的%(即元人民幣)支付給乙方。
(3)質保金為合同總款的%(即元人民幣),甲方在質保期滿后3日內支付乙方。
2、一次性支付:甲方應在收到承攬項目之日起3日內向乙方支付。
3、其他支付方式:
十一、通知。
甲方聯系人:地址:電話:傳真:乙方聯系人:電話:
十二、甲方違約責任。
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應為賠償乙方因此造成的損失。
2、中途終止合同,屬乙方提供原材料的,支付乙方的未履行部分價款的%作為違約金,不屬于乙方提供原材料的,支付乙方已履行部分的價款的%作為違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應賠償乙方因此造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物日期得以順延外,甲方應當支付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,應當承擔乙方實際支付的保管費、保養費,甲方超過領取期限6個月不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方應補償不足部分,如定作物不能變賣,甲方應為賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當按未支付價款的%/日的比例向乙方支付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應賠償乙方因此造成的全部損失。
7、變更交付定作物的地點或接收人的,甲方應承擔因此多支出的費用。
十三、乙方違約責任。
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作的,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減價款;不同意利用的,應當負責修理或調換,并承擔逾期交付責任;經過修理或調換后,仍不符合合同約定的,甲方有權拒收,因此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同約定,甲方仍需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當賠付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,因包裝不符合合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交的),乙方按逾期交付部分的價款%/日的比例支付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物的,甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款%合同總價款%作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同約定的,暫由甲方代保管時,應當償付甲方保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同約定負責運到指定地點或接收人外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于管理不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當支付甲方因此造成的損失。
十四、不可抗力。
乙方因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時,應積極采取措施防止損失擴大并及時通知甲方。乙方憑有權機關出具的證明,不承擔違約責任。乙方沒有積極采取措施或者未及時通知甲方,應當對甲方損失承擔賠償責任。
十五、合同變更和解除。
1、甲乙雙方協商一致可變更本合同,但應當采用書面形式,
2、有下列情形之一的,可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的。
(2)雙方協商一致解除合同。
(3)履行期限屆滿前,一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務的,另一方可以解除合同。
(4)一方違約導致合同無法繼續履行的,另一方可以解除合同。
十六、爭議解決方式。
本合同發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第項處理:
1、由北京仲裁委員會仲裁。
2、向乙方所在地人民法院起訴。
十七、其他。
1、本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。本合同附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,甲方執份,乙方執份。
甲方:乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
品名:________________貨號:_______________。
面料:________________顏色:_______________。
尺碼:________________。
第二條服裝數量。
1、計量單位:套(上衣、褲子)。
2、數量:_________套,其中_______碼______套,_______碼______套,_______碼______套,_________碼______套。
第三條原材料的提供。
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下:
材料名稱:
質量:
第四條服裝質量。
加工成品質量按樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條服裝款式和規格。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條報酬。
1、加工單價:_______元/套。
第七條包裝方式。
內用________包裝,外用________包裝,包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地:
2:運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限:________年____月____日。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間:________年____月____日之前。
2、驗收地點:__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條定金/預付貨款。
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算。
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條留置權。
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第二款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
第十七條爭議解決。
凡因本合同引起的或與本合同有關的`任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定。
甲方:
乙方:
____年____月____日。
供方:_________(以下簡稱甲方)。
需方:_________(以下簡稱乙方)。
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產,而導致教職工無法使用由甲方負責更換,并承擔相應的經濟責任。)。
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,家具出現質量問題,甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的`,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應當按照合同規定,向乙方償付違約金;合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%—30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________。
甲方代表:_________。
_________年____月____日。
乙方:_________。
乙方代表:_________。
_________年____月____日。
定作人(甲方)
承攬人(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方經友好協商,簽訂本協議,以資共同遵守。
一、加工定作內容
二、技術標準、質量要求
三、技術資料、圖紙提供及保密
1、甲方在本合同生效圖紙等必要文件。
2、乙方在依照甲方要求進行工作,如認為甲方提供的圖紙或技術不合理,應及時通知甲方;甲方應及時回復;如甲方提出修改意見,乙方應按修改意見完成承攬工作。
3、乙方對于承攬的工作,應當遵守保密義務,未經甲方書面可不得留存技術資料、圖紙等復制品。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
四、原材料的提供和檢驗按執行。
1、乙方使用的材料由甲方提供,甲方應按以下規定交付材料
2、乙方使用的材料由乙方提供,乙方應依照甲方確定的標準選用材料并接受甲方檢驗
五、甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成,可以交由第三人完成的工作是
六、工作成果驗收標準和方法
1、按合同約定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應在驗收前乙方應向甲方提交所需的技術資料和有關質量證明。
3、本合同質量保證期為用、保管不當等原因而造成質量問題以外,由乙方負責修復或退換。
4、雙方在檢驗中發生爭議,可提交進行鑒定,并以書面鑒定意見作為處理質量爭議的依據。
七、交(提)貨方式、地點,按照執行。
1、乙方送貨至甲方指定地點
2、乙方代辦托運至甲方指定地點
3、甲方在乙方指定地點自行提貨。
八、包裝要求及費用承擔
1、承攬項目所需包裝由乙方合理包裝并符合技術附件的要求(如有),適合水運和/或長途內陸運輸,防潮、防濕、防震、防銹,符合甲方使用要求。
2、包裝物由乙方提供,不計費,回收。
九、運輸方法、運費及運輸保險承擔
1、運輸方法,按執行。
(1)鐵路運輸
(2)公路運輸
(3)水路運輸
(4)聯合運輸
(5)其他
2、費用承擔:按(1)運輸已包含在本合同付款內;(2)運輸費用元,由甲方另行支付。
3、運輸保險費由。由乙方代辦托運的保險受益人為甲方。
十、結算方式、時間,按執行。
1、分期支付:
(1)預付款為合同總額的%(即人民幣),在本合同生效后的個工作日內甲方向乙方支付。
(2)定作物經甲方驗收合格后3日內,甲方將合同總價款的%(即元人民幣)支付給乙方。
(3)質保金為合同總款的%(即元人民幣),甲方在質保期滿后3日內支付乙方。
2、一次性支付:甲方應在收到承攬項目之日起3日內向乙方支付。
3、其他支付方式:
十一、通知
甲方聯系人:地址:電話:傳真:乙方聯系人:電話:
十二、甲方違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應為賠償乙方因此造成的損失。
2、中途終止合同,屬乙方提供原材料的,支付乙方的未履行部分價款的%作為違約金,不屬于乙方提供原材料的,支付乙方已履行部分的價款的%作為違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應賠償乙方因此造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物日期得以順延外,甲方應當支付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,應當承擔乙方實際支付的保管費、保養費,甲方超過領取期限6個月不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方應補償不足部分,如定作物不能變賣,甲方應為賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當按未支付價款的%/日的比例向乙方支付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應賠償乙方因此造成的全部損失。
7、變更交付定作物的地點或接收人的,甲方應承擔因此多支出的費用。
十三、乙方違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作的,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減價款;不同意利用的,應當負責修理或調換,并承擔逾期交付責任;經過修理或調換后,仍不符合合同約定的,甲方有權拒收,因此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同約定,甲方仍需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的'損失。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當賠付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,因包裝不符合合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交的),乙方按逾期交付部分的價款%/日的比例支付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物的,甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款%合同總價款%作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同約定的,暫由甲方代保管時,應當償付甲方保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同約定負責運到指定地點或接收人外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于管理不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當支付甲方因此造成的損失。
十四、不可抗力
乙方因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時,應積極采取措施防止損失擴大并及時通知甲方。乙方憑有權機關出具的證明,不承擔違約責任。乙方沒有積極采取措施或者未及時通知甲方,應當對甲方損失承擔賠償責任。
十五、合同變更和解除
1、甲乙雙方協商一致可變更本合同,但應當采用書面形式,
2、有下列情形之一的,可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的。
(2)雙方協商一致解除合同。
(3)履行期限屆滿前,一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務的,另一方可以解除合同。
(4)一方違約導致合同無法繼續履行的,另一方可以解除合同。
十六、爭議解決方式
本合同發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第項處理:
1、由北京仲裁委員會仲裁
2、向乙方所在地人民法院起訴。
十七、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。本合同附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,甲方執份,乙方執份
甲方:乙方:
________年____月____日
本合同經雙方代表簽字生效,雙方各執一份,未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
乙方:(以下簡稱乙方)。
經雙方協商,現就__________窗簾購銷一事達成如下協議:
1、大堂:紗編號(y8),幅2.8米,實際窗寬尺寸___米,實際窗高尺寸為3.75米,按照窗戶定做價每米______元,(做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處),總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(y8),幅高2.8米,實際窗寬尺寸335米,實際窗高2.8米,按照窗戶定做價每米_____元,(做簾頭每米窗寬加60元,如不做則不算),總計金額為人民幣_________元。
3、會議室:布編號(y18),幅高2.8米,紗編號(x18)幅高2.8米,實際窗寬55米,窗高3.5米,按照窗戶定做價為每米____元,總計金額為人民幣______元,以上尺寸結算時,以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求:根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準:乙方按甲方要求制作,合同簽定后雙方不得違約,違約方負全部責任,乙方須精工細做,安裝到位。
7、售后服務:在乙方制作安裝完畢,交付甲方使用后,乙方有義務指導甲方正確使用,一年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經雙方代表簽字生效,雙方各執一份,未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
開戶銀行:
帳號:
地址:
電話:
年月日年月日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
經雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》的相關規定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。
一、定作物。
服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注。
二、面料、輔料質量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內,在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結算方式和付款期限。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式份,各方各執份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
為了保持貴我雙方良好的合作態勢,追求雙方互利共贏,長期發展,按質按量按期完成生產任務,特制定如下加工協議,以期雙方共同遵守:
凡自愿接受本“加工協議”下所有條款,并愿常年承接我司訂單的合作單位,由加工方申請,我司可提前半個月至一個月安排生產計劃,并下達“縫制外發加工計劃單”,由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
“縫制外發加工計劃單”一旦簽字認可,雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種,須征得加工方認可,并調劑替代品種,以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲,造成加工方不能按計劃執行訂單,必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當日),征得同意后重新調整并書面確認新交期。加工方在接收衣片后,任何時候再提出不做或推遲交期的,均視為違約。有違約表現的,取消加工資格,并視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
衣片、輔料實行當面點清,簽字交接。數額較大的,當日點清大包,細數如有偏差次日傳真回報,并原物不動,等待我司處理。清理交接清楚后,如再有短少,實行有償追補,在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
1、必須先封樣后生產,嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣,擅自生產造成的損失由加工方承擔。
2、必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天,必須告知我廠外加工負責人,以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、必須保持生產機臺和現場衛生,杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來,而委托我司回修的(須征得我司認可),則按0.50元/件收取回修費,在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
成品交貨實行當面點清,簽字交接。數額較大的,當日點清大包,細數如有偏差次日傳真回傳,并原物不動,等待加工方來人處理(次日未來人處理的,視做認可)。清理交接清楚后,如有短少,實行成本價賠償,在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布,多余縫線、輔料等。包袱布如有短少,按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
由加工方先報價,再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定,待交貨后定價)。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
訂單任務完成后由加工單位與我方加工負責人核對加工數量,報總經理審批,再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票后,在交貨后一個月內付款。
如有爭議或糾紛,按“合同法“執行。
以上條款雙方認可后簽字蓋章,并遵照執行。
甲方:(定作方)。
乙方:(承攬方)。
年月日年月日。
定作人(甲方)。
承攬人(乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方經友好協商,簽訂本協議,以資共同遵守。
二、技術標準、質量要求。
三、技術資料、圖紙提供及保密。
1、甲方在本合同生效圖紙等必要文件。
2、乙方在依照甲方要求進行工作,如認為甲方提供的圖紙或技術不合理,應及時通知甲方;甲方應及時回復;如甲方提出修改意見,乙方應按修改意見完成承攬工作。
3、乙方對于承攬的工作,應當遵守保密義務,未經甲方書面可不得留存技術資料、圖紙等復制品。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
四、原材料的提供和檢驗按執行。
1、乙方使用的材料由甲方提供,甲方應按以下規定交付材料。
2、乙方使用的材料由乙方提供,乙方應依照甲方確定的標準選用材料并接受甲方檢驗。
五、甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成,可以交由第三人完成的工作是。
六、工作成果驗收標準和方法。
1、按合同約定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應在驗收前乙方應向甲方提交所需的技術資料和有關質量證明。
3、本合同質量保證期為用、保管不當等原因而造成質量問題以外,由乙方負責修復或退換。
4、雙方在檢驗中發生爭議,可提交進行鑒定,并以書面鑒定意見作為處理質量爭議的依據。
七、交(提)貨方式、地點,按照執行。
1、乙方送貨至甲方指定地點。
2、乙方代辦托運至甲方指定地點。
3、甲方在乙方指定地點自行提貨。
八、包裝要求及費用承擔。
1、承攬項目所需包裝由乙方合理包裝并符合技術附件的要求(如有),適合水運和/或長途內陸運輸,防潮、防濕、防震、防銹,符合甲方使用要求。
2、包裝物由乙方提供,不計費,回收。
九、運輸方法、運費及運輸保險承擔。
1、運輸方法,按執行。
(1)鐵路運輸。
(2)公路運輸。
(3)水路運輸。
(4)聯合運輸。
(5)其他。
2、費用承擔:按(1)運輸已包含在本合同付款內;(2)運輸費用元,由甲方另行支付。
3、運輸保險費由。由乙方代辦托運的保險受益人為甲方。
十、結算方式、時間,按執行。
1、分期支付:
(1)預付款為合同總額的%(即人民幣),在本合同生效后的個工作日內甲方向乙方支付。
(2)定作物經甲方驗收合格后3日內,甲方將合同總價款的%(即元人民幣)支付給乙方。
(3)質保金為合同總款的%(即元人民幣),甲方在質保期滿后3日內支付乙方。
2、一次性支付:甲方應在收到承攬項目之日起3日內向乙方支付。
3、其他支付方式:
十一、通知。
甲方聯系人:地址:電話:傳真:乙方聯系人:電話:
十二、甲方違約責任。
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應為賠償乙方因此造成的損失。
2、中途終止合同,屬乙方提供原材料的,支付乙方的未履行部分價款的%作為違約金,不屬于乙方提供原材料的,支付乙方已履行部分的價款的%作為違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應賠償乙方因此造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物日期得以順延外,甲方應當支付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,應當承擔乙方實際支付的保管費、保養費,甲方超過領取期限6個月不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方應補償不足部分,如定作物不能變賣,甲方應為賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當按未支付價款的%/日的比例向乙方支付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應賠償乙方因此造成的全部損失。
7、變更交付定作物的地點或接收人的,甲方應承擔因此多支出的費用。
十三、乙方違約責任。
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作的,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減價款;不同意利用的,應當負責修理或調換,并承擔逾期交付責任;經過修理或調換后,仍不符合合同約定的,甲方有權拒收,因此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同約定,甲方仍需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當賠付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,因包裝不符合合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交的),乙方按逾期交付部分的價款%/日的比例支付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物的,甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款%合同總價款%作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同約定的,暫由甲方代保管時,應當償付甲方保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同約定負責運到指定地點或接收人外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于管理不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當支付甲方因此造成的損失。
十四、不可抗力。
乙方因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時,應積極采取措施防止損失擴大并及時通知甲方。乙方憑有權機關出具的證明,不承擔違約責任。乙方沒有積極采取措施或者未及時通知甲方,應當對甲方損失承擔賠償責任。
十五、合同變更和解除。
1、甲乙雙方協商一致可變更本合同,但應當采用書面形式,
2、有下列情形之一的,可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的。
(2)雙方協商一致解除合同。
(3)履行期限屆滿前,一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務的,另一方可以解除合同。
(4)一方違約導致合同無法繼續履行的,另一方可以解除合同。
十六、爭議解決方式。
本合同發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第項處理:
1、由北京仲裁委員會仲裁。
2、向乙方所在地人民法院起訴。
十七、其他。
1、本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。本合同附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,甲方執份,乙方執份。
甲方:乙方:
合同編號:
定作人:簽訂地點:
承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條加工物______、數量______、報酬______、交貨期限______、項目名稱及內容____________、計量單位數量______、工作量______(工時)報酬交付期限單價______金額合計人民幣金額(大寫)。
第二條技術標準、質量要求。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件。
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求。
第五條承攬人使用的材料由______人提供。材料的檢驗方法:______。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>
第七條工作成果檢驗標準、方法及期限。
第八條結算方式及期限。
第九條定作人在______年______月______日前交定金______(大寫)元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項。
定作人承攬人鑒(公)證意見:
定作人:(章)承攬人:(章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:(公)證機關(章)。
日期:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
甲方:
乙方:
一、合作雙方甲方和乙方本著自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經友好協商,根據中華人民共和國有關法律、法規的規定,就乙方服裝定制,簽定本協議,由雙方共同遵守。
二、合作時間甲方與乙方合作期限為天,自年月日下午至年月日中午。經協商,雙方同意繼續合作時,必須另行簽定合作協議,另行簽定合同時本合同自動失效。
三、銷售價格及合作細節。
1、甲方和乙方合作,給予乙方服裝規格和售價如下:
服裝顏色。
印制顏色。
是否有領。
服裝價格:元/件,共計件,總金額:元。
2、乙方在統計好服裝數量及尺碼后交由甲方,由甲方下單定制服裝(在簽訂合同時需交押金:預估服裝制作總價的30%)出售。
四、運費、訂金、結算及退貨。
1、甲方承擔運費。
2、乙方在對甲方下訂貨單訂貨時需以現金或網銀向甲方支付元訂金。
3、乙方需在收到服裝時與甲方結清貨款,由乙方將貨款匯入甲方指定銀行賬號中。
4、如貨物出現任何對確屬責任方為甲方的問題(含錯印、漏印、質量問題及其他可確認為甲方責任的問題),需進行無償更換。在更換過程中產生的一切費用由甲方承擔。
五、相關支持。
1、在服裝合作印刷的基礎上,甲方為乙方無償提供印制備用服裝(件)作為對乙方的后期工作支持。
七、甲方的權利和義務。
1、甲方有義務就乙方提出的關于產品的問題通過電話、傳真、e-mail等方式進行指導、解答。
2、甲方負責按時向客戶發貨,并確保產品的完整性和完好性,對確屬責任方為甲方問題的貨物(含錯印、漏印、質量問題及其他可確認為甲方責任的問題)進行無償更換。更換過程中產生的一切費用由甲方承擔。
3、乙方作出有損于甲方利益的侵犯及盜版行為時,甲方有權終止協議,并依法追究乙方的責任。
八、乙方的權利和義務。
1、按協議要求及時向甲方支付貨款。
2、積極提供用戶對產品的反饋意見和建議。
3、乙方應及時提供最終服裝定制尺碼及印制圖案的文件,使甲方在乙方的配合下及時能給客戶提供服裝。
九、違約處理如果一方違反本合同的任何條款,另一方在此后任何時間可以向違約方提出書面通知,違約方應在15日內給予書面答復并采取補救措施,如果該通知發出15日內違約方不予答復或沒有補救措施,非違約方可以終止本合同的執行,并依法要求損害賠償。
十、條款的完整性甲、乙雙方均承認,已閱讀過本合同,并同意:本合同為雙方關于代理合作事宜的所有合同和約定的全部記載,并已取代以前所有的口頭的或書面的約定、意向書與建議。未經雙方書面修訂,不得對本合同加以變更。合同附件是合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等效力。
十一、生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,具有相同的法律效力。
甲方:乙方:(手印或章)(手印或章)。
電話:電話:
簽約人:簽約人:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
戶名:
銀行卡賬號:。
開戶行:
定做方:(稱甲方)。
承攬方:(稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內甲方付款。
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
按《合同法》相關規定執行。
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托方:(以下簡稱甲方)加工方:(以下簡稱乙方)。
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金,/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任。
甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)。
乙方:
定作人:_____________________________。
承攬人:_____________________________。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經協商達成如下協議:
第一條定作物、數量、規格及報酬。
定作物名稱規格/型號質量要求/。
技術標準計量。
單位數量交貨時間報酬。
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料。
材料名稱規格/型號質量標準計量。
單位數量提供時間。
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
電話:_______________電話:_________________。
供方:_______________________。
受理編號:_______________________。
需方:_______________________。
簽訂地點:_______________________。
簽訂時間:____年____月____日。
一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額。
五、需方在按本合同付款后,供方實施維修,在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。
六、合同執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,并另訂合同,方為有效。
七、設備修復后,對于該設備的同一故障,供方提供三個月的保修。
八、違約責任:按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。
九、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜,應以書面補充,_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張,本合同一式_________份,雙方各執一份,傳真件有效。
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注。
第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
____年____月____日。
。
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《_經濟合同法》有關法律、法規,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實作用的原則,經雙方友好協商,一致同意簽定下列合同條款,并共同履行。
一、工程概況。
二、工程承包方式。
三、工期。
合同工期總日歷天數十天。
四、工程質量標準:合格。
五、合同價款。
(人民幣大寫):
注:各單體雕塑的單價按照合同總價與乙方報價總價的比例相應調整。
六、組成合同的文件。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議和文件,視為本合同的組成部分。
七、結算方式:
合同簽訂后,甲方按合同價的xx%預付工程款,乙方在款到后開始備料施工;1:1雕塑安裝前甲方付進度款%;安裝完畢經驗收合格后,再按合同價的%支付工程款;竣工決算經審計確認后,支付至工程價款的作為質保金,一年期滿后一次性付清。以上工程款的支付均不計利息。
八、質量要求。
乙方制作安裝的雕塑需按國家對雕塑相關技術規范要求執行,甲方按國家對雕塑相關的技術規范要求驗收,若無技術規范的按行業規范執行和驗收,如因乙方質量達不到要求,返工部分的直接經濟損失由乙方承擔。
九、工程驗收。
工程施工完畢,乙方自檢合格并經監理預驗合格后,提出書面驗收申請,甲方及時給予組織驗收。
十、甲方指定為本工程甲方代表,負責聯系、協調本工程具體施工期間各項事宜;乙方指定為本工程乙方代表,負責本工程的施工任務。
十一、雙方責任。
1、甲方責任:按合同約定支付工程款。因甲方資金不能及時到位造成的停工或滯工給乙方造成的經濟損失,則由甲方給予補償。同時由甲方承擔工期順延的責任。
2、在施工過程中因甲方要求更改圖紙或造型,應有甲方承擔因變更產生的各項費用,同時工期順延。
3、甲方負責施工現場的三通(通水、通電、通車)一平,符合乙方施工具備的條件。
4、乙方責任:
1)乙方在施工中應保證工程質量,確保工程材質符合合同及設計要求,不得偷工減料。
2)乙方制作安裝的雕塑不符合要求,導致雕塑重做、更改等,一切經濟損失由乙方自負。
3)對于雕塑制作、運輸和安裝過程中的一切安全責任由乙方負責。
4)乙方應加強對其進場人員的施工管理和安全教育,并采取必要的安全防護措施,否則,由此產生的一切后果由乙方自負。
5)乙方負責自行協調施工現場周圍環境問題。
6)乙方在施工中應根據甲方現場要求保護好地上地下管線、設施設備,因乙方原因造成毀損的由乙方負責修復、賠償。
7)乙方應安全文明施工,確保施工現場衛生保潔符合有關要求。
8)承包人向發包人承諾按照合同約定在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十二、本工程質量保修期為xxx天。
十三、本合同未盡事宜,由雙方另行協商,簽訂補充協議,與本合同具有同等效力。
十四、合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發生爭議的應友好協商解決,協商不成的,可以向工程所在地的仲裁機關或法院提起仲裁或訴訟,但無爭議部分應繼續履行。
十五、本合同一式貳份,甲乙雙方方各執正本壹份。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注。
第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
____年____月____日。
簽訂地點:____________。
簽訂時間:_______年_______月_______日。
依照《_____》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介):____________。
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________。
3、發布地點或形式:____________。
4、顏色:____________。
5、規格或材料:____________。
6、刊播次數、起訖時間、日期:____________
7、其他要求:____________。
第二條費用及支付辦法。
1、費用包括:____________。
設計、制作費:____________。
發布費:____________。
代理費:____________。
合計金額(大寫):____________。
2、結算方式和期限:____________。
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交_____委員會_____。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本份。
3、本合同有效期:自_______年_______月_______日生效至_______年_______月_______日終止。
委托方:____________承攬方:____________。
地址:____________地址:____________。
郵編:____________郵編:____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
委托代理人:____________委托代理人:____________。
電話:____________電話:____________。
開戶銀行:____________開戶銀行:____________。
帳號:____________帳號:____________。
稅號:____________稅號:____________。
甲方:
乙方:
根據《_合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經友好協商,簽訂本合同,以資信守。
第一條雕塑具體尺寸。
第二條合同總價及質量要求。
合同總價:
質量要求:按雙方確認的圖紙檢驗標準執行。
第三條交貨時間、地點和方式、運費負擔、保管。
交貨地點:甲方指定的施工現場。
交貨時間:合同簽訂后天內安裝完成。
運輸方式:xxxx,運費由xx負擔。
乙方負責安裝,甲方提供安裝,甲方提供安裝所需腳手架及所需水電等。
第四條驗收標準、方法。
驗收標準:根據設計圖紙進行驗收。
驗收時間:安裝完畢后,甲乙雙方共同組織驗收并在驗收單上簽字確認。
所有雕塑設計制作安裝聯絡人、驗收人由負責,電話,一切結算以此人簽字為依據。
所有雕塑在去甲方指定地點位置安裝前,驗收人必須來乙方進行送貨前的質量驗收。
第五條對雕塑的型號、規格、數量和質量提出異議的辦法。
甲方如果發現商品的型號、規格、數量和質量不符合合同的規定,應在驗收后三個工作日內及時書面通知乙方。乙方在接到甲方書面處理意見時,應在七個工作日內與甲方協商處理。否則,視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第六條結算及付款方式。
簽訂合同日內,甲方向乙方支付合同總金額的,即作為定金,乙方交小樣,并得到甲方認可,甲方向乙方支付合同總金額的.,即作為定金,乙方安裝完畢,7個工作日內,甲方一次性1付清余款,即合同總額xx%。
付款方式為現金支票或轉賬。
第七條甲方責任。
甲方對乙方提供圖紙審核及確認,如由于甲方原因造成乙方無法在合期間內按合同時間完工的,則工期相應順延。如造成乙方損失的,由乙方賠償乙方損失。
第八條乙方責任。
按照甲方簽訂認可圖紙組織雕塑制作和安裝,保證質量,按時完工和交付使用,并按照合同約定提供售后服務。(如因在制作過程中提出修改設計,所以產生一切費用由甲方承擔,并順延交貨時間)。
服從甲方現現場年指揮,維護現場整潔,垃圾及時清運。
第九條違約責任。
甲、乙雙方任何一方不按本合同履行約定,視為違約方。因此造成的一切損失由違約方承擔并賠償。
因乙方原因未按合同約定完成安裝,視為乙方違約金,每日按未付金額的千分之三,根據延期天數,向甲方支付違約金。
因乙方原因未按合同約定支付合同款項的每日按未付金額的千分之三,根據延期付款天數,向乙方支付延期付款的違約金。
第十條其它。
本合同未盡事宜,需雙方協商,簽訂補充協議,與本合同具有同等的法律效力。
本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份,具同等法律效力。
甲、乙雙方未盡事宜,雙方以協商的方式解決并簽訂補充協議作為本合同件。如協商不成,交由乙方住所地人民法院解決。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:(供應方)。
乙方:(加工方)。
1.委托加工:中老年羽絨服。
2.數量:已定件:
3.單價:每件衣服全部加工費共計。
4.交貨期限:經甲乙雙方協而,從乙方接單日起日內。時間月月日,但不得超過五天,乙方應當生產出來的成品按實際數字發給甲方。(數量件)運費用由甲方承擔。
1.甲方提供原材料,乙方必須依照合同規定選用甲方提供的原材料生產加工,不得偷工減料。
2、甲方提供衣服的外包裝,商標,吊牌。由乙方檢查合格后負責包裝。
3、在甲方委托跟單員,維護生產如果跟單員指正乙方在生產過程中,有不足之處,乙方必須接受改正,否則甲方有權停止生產,所造成的損失由乙方負責。
1、乙方嚴格按照乙方制作的樣衣,嚴格生產與原樣一致,該樣衣由甲方保存。
2、技術標準按照(企業質量問題細則)及國家標準(如企業質量細則標準中有低于國家標準或有與國家標準不符的,按國家標準執行)。
1、面料,輔料的確認,由乙方技術人員在工作中驗證,不得使用次品面料,輔料參入成品中,否則由乙方承擔責任。
2、生產中顏色,尺碼規格的確認由甲方提供,不得弄錯顏色,尺碼的規格,否則由乙方負責。
3、充絨工藝的確認,由甲方提的每號每片大小多少提供對方參考,但按每件衣服按實際充絨量與甲方跟單員共同確認,否則乙方承擔一定責任。
4、縫紉手工藝的確認,按乙方自己封樣的樣衣,執行生產。
5、乙方在合同期內負責該批委托加工生產保質保量,按期交貨,時間為年月日至年月日止,如果拖期交貨造甲方損失,由乙方負責。
6、乙方在生產過程中不得在中途停止生產,在生產過程中有跟單員的情況下與跟單員共同確認后,再生產,沒有跟單員自己必須按正常生產,如果出現質量問題由乙負責。
1、甲方派的跟單員,有權對乙方生產存在的問題提出意見,乙方必須積極配合改進,然后正常生產。
2、乙方根據生產數量件必須當天發貨,有跟單員的情況下,由跟單員驗收后發貨,從中不合格的由跟單員負責,沒有跟單員的話,由乙方自己的質檢員負責質檢后發貨。
1、按照甲方提供的包裝材料,質檢后包裝。
2、甲方所有衣服零擔貨運,運費由甲方負責運送上海市閔行。
3、運輸方式為物流,運費由甲方負責承擔。
1、乙方在生產過程中,產生的正品,第一次運送上海后由甲方檢驗合格后天負責結清。第二次正品運往上海后作為保底,以后每次正品貨發到上海后天內結清。
1、甲方提供的原材料,乙方進行加工生產,按照雙方約定的時間規定的質量進行加工生產,不得中途停止生產,不得拖時間,如果違約由乙方承擔甲方的加工衣服數字,按每件加工費用%的賠償甲方。
2、如果甲方有材料輔料方面的原因造成乙方損失,由甲方承擔一切責任。
1、在合同過程發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,由違約對方所在地區法院裁決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方代表人:
乙方代表人:
。
定作方:
承攬方:
簽訂的地點:
簽訂的時間:__x年__月__日。
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限。
定作物品價款或酬金交貨數量及交貨期限。
規格型號計量單位數量。
名或項目單價總金額合計。
二、定作方帶料。
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額單價總金額
三、質量要求、技術標準。
四、承攬方對質量負責的條件及期限。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
六、驗收的標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨的方式及地點。
九、交付定金預付款數額及時間。
十、結算的方式及期限。
十一、違約的責任。
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴。
十四、雙方協商的其它條款。
定作方:承攬方:
單位的名稱:(章)單位的名稱:(章)。
單位的地址:單位的地址:
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日。
有效期限:年月日至年月日。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/xindetihui/120004.html