包工包料工程施工協議(精選9篇)

范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

包工包料施工合同

甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，

工程期限天，開工日期____年___月______日，竣工日期______年___月______日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：__________________

一、甲乙雙方應共同遵守以下條款：

甲方工作

1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管?？⒐を炇蘸?，乙方將鑰匙歸還甲方。

2、甲方提供施工期間的水源、電源;

3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督，并監督材料進場、竣工驗收。

乙方工作

1、乙方不拆動室內承重結構;

2、乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。

4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。

5、保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。

二、裝修項目

三、付款方式：

合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。

四、違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方全額經濟損失。

3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。

五、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。

附則

1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、本合同履行完畢后自動終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同包工包料施工合同

甲方：

乙方：

工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為 平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式

采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。

乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

三、承包價格及付款方式

經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是 元/平方米，屋檐滴水處是(貳佰元)/平方米。

先預付 元整(大寫： )。工程如在農歷 年 月 日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款 元整(大寫： )。內墻及地平及外墻磚完工付款 元整(大寫： )。剩余部分經甲方驗收合格后。

四、雙方責任

甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

五、質量要求

1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：

1)所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。

2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。

4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。

六、注意安全

乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。

七、工期要求

主體工程工期為 天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，完工時間不能超過 天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢 元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。

八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

農歷日期：

乙方簽字(章)：

農歷日期：

在證人簽字(章)

農歷日期：

農歷日期：

包工包料施工合同

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的'原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：私宅

2、結構層次：

3、施工地點：下蜀鎮西謝村

4、建筑面積： 平方米

二、承包方式：

包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

三、工程作業范圍及其內容：

1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

2、所有材料搬運。

四、建房材料要求：

1、多孔磚：

2、水泥：

3、鋼筋：

五、質量管理：

質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

六、工程進度：

合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。

七、安全、文明施工：

在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）

八、結算價格及方式：

1、固定單價包干： 元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規范標準計算）

2、工程完工后，留工程造價 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。

九、付款方式：

甲方根據工程進度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無質量問題一年后付清。

十、現場用電：

費用有甲方負責。

十一、施工用水：

費用有甲方負責。

十二、合同的解除、終止：

1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。

2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

包工包料施工合同

承包人：_______________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

2、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙。

3、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

4、完工后做圍墻10米左右。

5、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定,工程期為日，暫定于自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為_______________元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收后付_______________元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同于_____年_____月_____日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執一份，上交份。

發包單位：_______________

承包人：_______________聯系電話：_______________

_____年_____月_____日

包工包料施工合同

一、協議內容：甲方委托乙方對房屋進行裝飾施工。

二、房屋總面積

三、裝修工程總造價____________元，大寫元____________整。

四、分期付款方式：

首期：甲方先付____________元，訂金給乙方；

二期工程裝修到一半時，甲方再付____________元給乙方；

三期工程完工后十天內進行驗收報告，合格后甲方再付____________元給乙方。

六、備注：

七、乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關，由乙方自負，乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故，與甲方無關，乙方自負。

八、精心施工、認真負責、打造精品工程、保質保量完成任務。

九、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方應提前給乙方協商，乙方可另計單價。

十、違約責任：本協議雙方協商簽訂后共同遵守，甲方有意違約，應提前給乙方協商，如乙方不同意，甲方必須賠償，乙方工程造價價格30%作為違約金，另外已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方工程總款的30%作為違約金。

十一、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

十二、協議到期，甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商，本協議共一頁一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方在合同有效期內，如發生糾紛，原則上采用和平協商，如協商不成可向當地人民法院提交訴訟解決。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同

乙方：_______________

甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：私宅

2、結構層次：_______________

3、施工地點：下蜀鎮西謝村

4、建筑面積：_______________平方米

二、承包方式：

包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

三、工程作業范圍及其內容：

1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

2、所有材料搬運。

四、建房材料要求：

1、多孔磚：_______________

2、水泥：_______________

3、鋼筋：_______________

五、質量管理：

質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

六、工程進度：

合同工期：自 _______________年 _______________月_______________ 日至 _______________年 _______________月_______________ 日，總日歷天數為_______________ 天。

七、安全、文明施工：

在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)

八、結算價格及方式：

1、固定單價包干：_______________ 元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規范標準計算)

2、工程完工后，留工程造價_______________ 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。

九、付款方式：

甲方根據工程進度付款，基礎結束付_______________ ，主體結束付_______________ ，粉刷結束付_______________ ，工程竣工驗收付_______________ ，無質量問題一年后付清。

十、現場用電：

費用有甲方負責。

十一、施工用水：

費用有甲方負責。

十二、合同的解除、終止：

1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。

2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方：_______________

第一條 工程項目

一、工程名稱：_______________

二、工程地點：_______________

第二條 工程承包內容和單價

1、工程施工面積: 按實際面積算，使用防火保溫隔熱材料。

3、工程概算總價_______________ 元(結算時按實際工作量結算為準)。

第三條 施工搭架材料和搭架費用，由甲方無償提供。

第五條 工程價款的支付與結算方式

1、工程款支付方式：本合同簽訂后_______________ 日內，甲方支付合同總價的_______________ 備料款，即人民幣_______________ 元。在施工過程中，工程完成 再付 _______________工程款，即人民幣 _______________元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后 _______________日內全部付清。

2、結算方式：工程驗收后須按驗收單實際數量和合同約定的單價進行工程決算，甲乙雙方共同辦理結算手續，結算完畢，當日內全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內付清工程款，甲方應按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。

第六條 違約責任

甲方的責任：

1、未能按照合同約定履行責任，造成乙方損失的;

2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產損失的;

3、不按合同約定給付工程款的。

乙方的責任：

1、工程質量按國家相關標準實行，如有不符合合同規定的;

2、工程不能按合同規定如期交付使用的。甲方有權拒付工程款、

3、三年質量保證，如出現質量問題，無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外) 合同違約的解決辦法：違反合同規定，雙方應本著友好的態度協商解決，協商不成時任何一方均可向轄區人民法院起訴。

第七條 施工中如頂面、墻面偏差超過30mm，甲方應按現場實際工程量協商補給乙方：_______________ 。

第八條 完工后甲方如需要清理工保潔，甲方應加工程保潔款每m2 按建筑面積計算。

第九條 其它 本合同一式貳份，甲方雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，可另行協商訂立補充合同，與本合同具有同等法律效力。

公司地址:_______________

聯系電話:_______________

包工包料施工合同

一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設備的原因和乙乙方人員操作失誤導致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產損害的的，乙方應對此負全部責任任。

二、施工要求

1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。

2、乙方自自本合同簽訂后開始施工，，月天)，即自按期交房房。

3、乙方在施工過程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯水泥。

三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準。

一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設并自行解決建設施工所所需的所有設備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設備的原原因和乙方人員操作失誤導導致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產產損害的，乙方應對此負全全部責任。

二、施工要求求

1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂后開始始施工，月天)，即自按按期交房。

3、乙方在施施工過程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯聯水泥。

三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。

甲方：____________________

乙方：____________________

_____年_____月_____日

包工包料施工合同

發包人(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包范圍：根據平面圖及施工圖設計范圍內的所有內容施工，包工、包料、包工期、包質量、包驗收、包安全的承包形式。

四、合同工期：

根據工程總體進度分段實施，乙方根據每一階段甲方書面通知的具體工期要求施工。

五、工程內容：

1、項目供水管網安裝工程、排水管網安裝工程、供暖管網安裝工程、室外消防設施安裝工程(以上四項內容均含土建施工部分)。

2、工程具體施工內容為施工圖紙及設計變更、簽證全部內容，并依據甲方要求進行，乙方不得私自施工，工程施工內容須經甲乙雙方及監理三方共同簽字確認，并作為結算依據。

六、質量標準及要求：

1、工程質量標準：達到合格標準。本工程執行國家及相關行業現行的施工驗收規范，以及國家、自治區、自治州現行的質量評定標準，并嚴格按照施工圖紙設計要求施工，按規定做好試件和材料的試驗和報驗，確保工程質量，并按期完工。乙方必須保證本工程竣工驗收合格，若因質量問題影響工程竣工驗收，乙方承擔由此造成的全部損失。

2、工程質量要求：乙方所進的材料由甲方驗收同意后，再進行施工，各工序由甲方驗收同意后，進行下一道工序施工。未經甲方同意造成損失由乙方承擔。甲方此時僅對外觀和數量進行驗收確認，質量擔保責任按國家相關規定執行。

3、乙方在工程質量上必須接受甲方的監督，甲方發現其在主要進度控制點上延誤一日時，或在主要工程上存在重大質量問題時，甲方以書面形式通知乙方，乙方在收到甲方書面通知后一日內須采取有效措施糾正。否則甲方有權采取措施直至解除合同，調換施工隊伍。由此造成的實際損失，由乙方負責。

4、乙方所用材料設備要求：工程所需材料設備均由乙方按需采購，并對現場材料負責;采購的材料設備必須是“三證”齊全的合格產品，并有甲方負責人的簽字確認。

七、工程驗收：

分段工程竣工日內，由甲方協助乙方組織相關部門聯合驗收。工程驗收合格后，乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交，并繪制竣工檔案、竣工圖一式份提交甲方存檔。

八、合同價款及工程款支付方式：

1、本工程合同價款采用可調價格合同，合同暫控價為萬元(大段工程完工后，按實際發生工程量、施工圖紙、甲方簽證及甲乙雙方共同簽字確認的書面文件等資料進行據實結算，最終結算價款以甲乙雙方確認的決算為準。

2、結算依據：

(1)材料價差，除甲乙雙方簽證外的價格，其余均按當地建設局發布的各階段人工、材料、機械臺班價格發布為準(其余部分的主要材料價格按現時市場價)。

(2)定額：建筑各持套用xjzj-20__年《新疆維吾爾自治區建筑消耗量定額》;裝修工程套用gyd-901-20__年《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》;安裝工程套用gydgz-201-20__年《全國統一安裝工程預算定額》;費用定額執行xjzj-20__年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》。

(3)估價表：《20__年地區單位估價表》。

(4)取費：20__年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》類工程(其中管理費及利潤按限計取)相應費率計取，不計取冬施費和文明施工費。

(5)工程量按施工圖紙計算，圖紙外工程量按實簽證，材料及設備以甲方審定的作為結算價。

3、工程款支付方式：

乙方報送的月度進度結算金額必須真實準確，若乙方報送的結算總金額或結算單項金額超過最終審定金額的%，則甲方可按照超過部分的%在結算金額中扣罰。

上述約定付款金額及期限如因甲方資金原因不能按約定比例支付，乙方必須按甲方要求施工，保證按期交工。具體付款金額和時間雙方另行協商以書面形式確認。

九、甲、乙雙方的權利和義務：

甲方的權利和義務：

1、甲方委派負責施工過程中的協調工作，確保施工現場具

2、甲方委派現場監理人員對施工全過程進行監督檢查。

3、本合同項目完工后，協助乙方盡快組織有關部門進行驗收。

4、乙方在甲方院內施工，甲方負責給予指導，并提供相關管網圖，以免施工時損壞。

5、乙方的權利和義務：

1、按照合同規定完成全部工作，并接受甲方的監督檢查。

2、合理組織人力、物力及施工機具，保質保量保工期保安全完成施工任務。

3、嚴格按照甲方確認的施工內容和要求進行施工，保障工程質量、工程進度。

4、乙方施工期間必須保證施工現場清潔整齊，符合環境衛生相關條例要求和文明施工現場要求，交工前將施工現場的建筑垃圾清運干凈，并杜絕任何違法、違章事故發生。

5、乙方在甲方工地施工期間，自覺遵守甲方的規章制度，如有違反，甲方將按照有關規定處罰。

6、乙方人員在施工過程中發生的安全責任事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。

7、乙方在施工中造成市政管網及其他管線損壞的由乙方負責維修，所造成的損失由乙方負責賠償。

8、乙方負責提供竣工驗收資料和竣工圖，并負責其他相關驗收，工程保修期為兩年。保質期內乙方施工工程出現漏水、管裂或其他施工質量問題，由乙方及時無償維修。

十、違約責任：

1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按應付工程款百分之向乙方支付違約金。

2、乙方未按甲方要求，致使工程質量不合格必須返工，造成的損失由乙方全部承擔。

3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程預算總價百分之向甲方支付違約金。

4、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工個工作日以上的，甲方有權解除合同，甲方解除合同的，乙方應向甲方支付工程預算總價款的3%作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。

5、乙方中途擅自更換工程主要負責人，或乙方現場代表不配合甲方工作或不能勝任工作的，甲方有權要求乙方更換相應人員，乙方應在甲方要求更換之日起日內更換。否則，甲方有權要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責任及甲方的損失由乙方承擔。

6、乙方擅自把工程分包或轉包給其他任何單位，甲方有權解除合同，乙方應按工程預算總價款的%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。

十一、本協議未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。因履行合同產生的爭議，雙方應盡量協商，協商不成時，則向本工程所在地法院申請訴訟解決。

十二、本合同一式份，甲方份，乙方份，經雙方簽字蓋章后生效。

包工包料施工合同

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：私宅

2、結構層次：

3、施工地點：下蜀鎮西謝村

4、建筑面積： 平方米

二、承包方式：

包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

三、工程作業范圍及其內容：

1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

2、所有材料搬運。

四、建房材料要求：

1、多孔磚：

2、水泥：

3、鋼筋：

五、質量管理：

質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

六、工程進度：

合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。

七、安全、文明施工：

在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)

八、結算價格及方式：

1、固定單價包干： 元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規范標準計算)

2、工程完工后，留工程造價 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。

九、付款方式：

甲方根據工程進度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無質量問題一年后付清。

十、現場用電：

費用有甲方負責。

十一、施工用水：

費用有甲方負責。

十二、合同的解除、終止：

1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。

2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________