<menuitem id="an1j4"></menuitem> 通過質量月，我們可以不斷尋找和解決質量管理中存在的問題，提高企業的核心競爭力。小編為大家整理了一些范例，希望能給大家提供一些思路和參考，幫助大家更好地撰寫質量月總結。
為保證室內裝修工程在合理使用期限內的正常使用，經甲、乙雙方協商一致并簽訂本工程質量保修書。乙方在質量保修期內按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》和國家、肇慶市有關管理規定以及雙方簽訂的“室內裝修工程合同”及其補充協議中的約定承擔工程質量保修責任。
本工程質量保修范圍包括但不限于工程合同中約定的內裝修工程，以及雖未列明但工程合同中約定的乙方承包范圍內的其他工程。對于甲乙雙方工程招標選定施工單位/供貨單位的分包工程及材料設備供貨的保修工作，乙方應負責組織督促相應分包單位、供貨單位及時完成保修工作。
具體質量保修內容雙方約定如下：
1.設備、材料、構配件質量問題。
2.施工、安裝質量問題。
3.因乙方責任造成的其他問題。
對于上述內容按照國家法律、法規、規范及合同約定承擔質量保修責任。
二、質量保修期。
本工程質量保修期自工程竣工且經甲乙雙方驗收合格之日起計，本合同工程質量保修年限為2年，其他涉及工程雙方根據《建設工程質量管理條例》及國家有關規定，各分部工程對應專業工程保修期年限根據各分部工程對應的以下內容進行質量保修期的約定，合同雙方當事人約定如下：
1、地基基礎工程、主體結構工程為設計文件規定的合理使用年限;。
3、采暖、供冷系統工程為個采暖期、供冷期;。
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程和通風工程為_______年;。
6、其他項目的保修期為年。
三、質量保修責任。
1.本工程在保修期內出現質量缺陷，甲方、物業公司或者甲方授權的其他管理單位。
應當向乙方發出保修通知。乙方接到保修通知后24小時內，應當到現場核查情況并派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方、物業公司或者甲方授權的其他管理單位可委托其他人員修理，修理費用從質量保證金中扣除，同時書面通知乙方。
2.發生須緊急搶修事故，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。由乙方原因引起的事故，搶修費用由乙方承擔。非乙方原因引起的事故，搶修費用由事故責任人承擔。
4.如乙方不能按照本保修書約定履行保修義務，則甲方有權利自行確定其他有資質的單位承擔保修工作，由此發生的費用由乙方承擔。甲方有權從質量保證金中扣除相應金額支付給保修工作的承擔單位。
四、質量保證金的留取。
本工程雙方約定的工程質量保證金為工程合同結算價款的5%。
由甲方在工程施工合同中直接留取合同結算價款的5%作為質量保證金。
五、質量保證金的返還。
自本工程竣工并經甲乙雙方驗收合格之日起滿2年內，如乙方履行了本保修書約定的相應義務，則本質量保證金分兩期無息返還。該工程項目驗收合格后兩年內若出現任何質量問題，乙方負全部維修責任。若乙方未能履行保修責任，甲方或甲方委托的物業管理公司有權聘請第三方維修，所發生的費用在當期質量保證金中直接扣除，不足部分概由乙方支付。
自本工程竣工并經甲乙雙方驗收合格之日起滿一年，且無任何質量遺留問題，甲方在收到乙方請款報告之日起15個工作日內無息返還工程結算總造價的3%;自本工程竣工并經甲乙雙方驗收合格之日起滿兩年，且無任何質量遺留問題，甲方在收到乙方正式書面請款報告之日起15個工作日內，無息返還剩余的質量保證金。
工程質量保修期內即使工程質量保證金部分或全部返還乙方，乙方的保修責任并不因此減輕或免除。
六、其他。
本質量保修書簽訂后，原工程施工合同中有關質量保修條款仍然有效，并成為本質量保修書的一部分。
本質量保修書有效期限至甲乙雙方履行完保修書約定的義務之日起失效。本保修書一式肆份，甲乙雙方各執貳份，同具法律效力。
法定代表人：___________。
或簽約代表人：___________。
___________年___________月___________日。
法定代表人或簽約代表人：___________。
___________年___________月___________日。
電話：13810。
被告：xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司。
住所地xx市xx經濟技術開發區文化園西路3號。
法人代表。
電話：
被告：xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店。
住所地xx市xx經濟技術開發區文化園西路x號。
法人代表。
電話：
案由：裝飾裝修合同糾紛。
訴訟請求：
1、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司繼續履行《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》。
2、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司向原告支付違約金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價的2‰計算)。
3、請求法院依法判令xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店繼續履行《內購材料供應合同》。
4、訴訟費用由被告承擔。
起訴事實與理由：
原告為了裝修購買的位于xx市大興區的房屋，于xxxx年4月20日與被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司(以下稱xxx開發區分公司)簽訂了《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》，與xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店(以下稱xxx開發區店)簽訂了《內購材料供應合同》。二被告同屬xx百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由xxx開發區分公司負責施工，工程款共計元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式，原告所需裝修材料必需在被告xxx開發區店購買。合同簽訂后原告根據被告提供的.預算在xxxx年月日至xxxx年月日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計0元，此款現仍有余額。
xxxx年月日開始施工后先后出現了多處質量問題，經與被告xxx開發區分公司多次協商，最后雙方于xxxx年10月26日達成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責人變動等原因工程一直處于半停工狀態，原告多次向百安居領導投訴、協商未果。xxxx年6月22日被告方店長帶工人在衛生間施工時違章操作，造成重大安全隱患，被小區物業責令整改，并告知以后由原告承擔相應責任。原告與被告的爭議一直不能協商解決投訴至xx市工商局消?？?，在該科的多次調解下百安居領導在xxxx年7月31日答應保證在一周內工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態。
現在室內原告定制的嵌入墻內的十余組壁柜還沒有安裝，后續的電線、管道等附屬設施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發黃，7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂，這些質量問題難以完全修復。
此致
xx市大興區人民法院。
起訴人：
相關知識。
1、原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;。
2、有明確的被告;。
3、有具體的訴訟請求和事實、理由;。
4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
民事訴訟起訴應當提交的訴訟材料：
起訴狀應當記明下列事項：
(1)當事人(包括原、被告)的姓名、性別、出生年月日、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式。(當事人為法人或其他組織的，應寫明名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式)。
(2)案由。
(3)訴訟請求(分項寫明向法院起訴所要達到的目的)。
(4)所根據的事實與理由(寫明起訴或提出主張的事實依據和法律依據，包括證據情況和證人姓名及聯系方式)。
(5)起訴狀所遞交的人民法院名稱。
(6)起訴人簽名、日期。
(7)起訴狀用a4型紙，并按被告人數提交副本。
2、證據材料。
(1)主體資格證明。如身份證、結婚證、營業執照等。
(2)法定代理人證明、法定代表人(或負責人)證明。
(3)授權委托書。
(4)證明民事法律關系發生、變更、消滅等事實的證據。
反訴請求：
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______________元;。
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由：
此致
__________________人民法院。
反訴人：_________________。
_________年____月_____日。
民族_____________________。
住所_____________________。
工作單位________________。
電話_____________________。
被上訴人：_______________。
民族_____________________。
住所_____________________。
工作單位________________。
電話_____________________。
上訴人因________________一案，不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________號判決，現提出上訴。
上訴理由及請求：______________。
此致
_________________人民法院。
上訴人：______________(蓋章)。
法定代表人：_____________(簽章)。
_________年_____月_____日。
反訴人：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認為：_________________……?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院。
范文一：
原告鄭州某某大裝飾設計工程有限公司，住所地：鄭州市紫荊山路商城路交叉口金城國貿1713室。
法定代表人：盧某某，任董事長。
被告紀超，男，1979年5月16日出生，漢族，住鄭州市金水區豐產路27號院1號樓25號。
訴訟請求。
一、判令被告支付原告工程款元，違約金元;。
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由。
原告于5月31日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的鄭州市某某休閑商務會館改造翻新項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法判如所請。
此致
鄭州市金水區人民法院。
具狀人：鄭州某某大裝飾設計工程有限公司。
xx年xx月xx日。
范文二：
訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯系電話：
被上訴人(一審原告)：內蒙古東達加和投資有限責任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區迎春北，聯系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達拉特旗人民法院于10月10日作出的達民初字第2272號民事判決書，現依法提出上訴。
上訴請求。
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實與理由。
一、被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》實際受益人和使用人，故有付款的義務。
上訴人于12月20日和203月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責任公司訂立了《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》。根據上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權利無償轉交裝修物。而根據添附物的處置原則，添附物應當歸產權人所有，但添附人(上訴人)應得到補償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規劃許可內，對被上訴人有充分利用價值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的.裝修款有付款的義務。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價款為3329661.31元?，F該項裝修工程尚未完工，該項裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現場無事實和法律依據。
一審法院判決認為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權利基礎，被告繼續占用原告房屋就失去了法律依據，屬無權占有，其與第三人基于工程施工合同產生的糾紛應另行解決。上訴人認為，被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》實際受益人和使用人，故有付款的義務，而現被上訴人在該項工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯誤理解，上訴人有權要求繼續履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現場無事實和法律依據。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導致社會矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因為被上訴人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實，機械地認定該裝修款應通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉化而成的添附物已歸產權人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時，上訴人進行裝修改造的工程的現值達3329661.31元，而本案的現實情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實際接管和控制涉案標的物，而原審法院對這些基本案件事實熟視無睹，機械適用法律，有可能導致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構建社會主義和諧社會是當前我國首要的社會發展戰略目標，一審法院的判決有可能導致包括農民工工資在內的工程款所要無門，更有可能導致特定社會矛盾的激化。
綜上，上訴人認為一審法院的判決在認定事實及適用法律上均存在錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》之規定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護上訴人的合法權益。
反訴人：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認為：_________________……?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院。
年??????月???????日。
地址：_____________________________。
反訴請求：_________________。
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______元;。
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由：
______年______月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于__________________。合同約定工程期限______天，竣工日期______年______月______日;工程實行工程監理;工程竣工后，被反訴人應通知反訴人驗收，經驗收合格后，雙方進行工程結算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應支付違約金______元。______年______月經監理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費用______元。另，被反訴人直至______年______月______日木工工程部分才全部結束，已延誤工期______天。
綜上所述，為了依法維護反訴人的合法權益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。
甲方：_________________。
___________年_______月_____日。
乙方：_________________。
___________年_______月_____日。
上訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯系電話：
被上訴人(一審原告)：內蒙古東達加和投資有限責任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區迎春北，聯系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達民初字第2272號民事判決書，現依法提出上訴。
上訴請求。
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實與理由。
一、被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》實際受益人和使用人，故有付款的義務。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責任公司訂立了《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》。根據上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權利無償轉交裝修物。而根據添附物的處置原則，添附物應當歸產權人所有，但添附人(上訴人)應得到補償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規劃許可內，對被上訴人有充分利用價值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的`裝修款有付款的義務。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價款為3329661.31元?，F該項裝修工程尚未完工，該項裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現場無事實和法律依據。
一審法院判決認為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權利基礎，被告繼續占用原告房屋就失去了法律依據，屬無權占有，其與第三人基于工程施工合同產生的糾紛應另行解決。上訴人認為，被上訴人是《達拉特旗錦園賓館項目金尊公館室內和渝富橋足療中心室內裝修施工合同》實際受益人和使用人，故有付款的義務，而現被上訴人在該項工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯誤理解，上訴人有權要求繼續履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現場無事實和法律依據。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導致社會矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因為被上訴人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實，機械地認定該裝修款應通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉化而成的添附物已歸產權人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時，上訴人進行裝修改造的工程的現值達3329661.31元，而本案的現實情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實際接管和控制涉案標的物，而原審法院對這些基本案件事實熟視無睹，機械適用法律，有可能導致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構建社會主義和諧社會是當前我國首要的社會發展戰略目標，一審法院的判決有可能導致包括農民工工資在內的工程款所要無門，更有可能導致特定社會矛盾的激化。
綜上，上訴人認為一審法院的判決在認定事實及適用法律上均存在錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》之規定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護上訴人的合法權益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院。
上訴人：
本工程設計人：__________電話：___________________。
施工隊負責人：___________電話：__________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
1.1工程地點：___________________.
1.2工程內容及做法（詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工，發包人包料（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
4.2提供施工期間的水源，電源；
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通；
5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
7.2由承包人提供的材料，設備（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
法定代表人：
被上訴人（原審原告）：z女士。
地址：xx市xx區xx街。
原審被告：xxa房地產開發有限公司。
地址：xx市xx區xx東路xx號。
法定代表人：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人xxv置業顧問有限公司、xxa房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
xx市中級人民法院。
上訴人：xx置業顧問有限公司。
（蓋章）。
日期：20年月日
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于_________年月日簽訂了合同。合同約定：________________。反訴人認為：_________________?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定；提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________人民法院。
反訴人：_________________。
__________年_____月_____日。
身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
住址：____________,?身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
住址：____________,?身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
住址：____________,?身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
住址：____________,?身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
住址：____________,?身份證號:?____________，系被繼承人______之____。
訴訟請求：
1、請求依法判令將位于_______市_______區_______路_______段_______號_______棟_______單元_______號房屋由原告繼承。
2、訴訟費用由_______被告承擔。
事實和理由。
_______年_______月_______日，___與___在_______民政局登記結婚。二人均系再婚，雙方結婚時均有子女，__________有子女_______人：______________。_______有子女三人：________________?；楹骭______與_______未生育有其他子女。
此致
____________人民法院。
具狀人：_______________。
______年______月______日。
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：
反訴人與被反訴人于_________________年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認為：________________?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院。
_________年_____月_____日。
1.反訴是指在一個已經開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中，本訴的被告以本訴原告為被告，向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨立的反請求。該權利亦是當事人法律地位平等原則的重要體現，是本訴被告所享有的重要權利，是保障本訴被告人民事權益的一項重要制度。
2.反訴條件。
(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。
(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。
(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。
(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。
(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實或法律上有牽連。
(6)提起的期限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事訴訟證據的若干規定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應當在舉證期限屆滿前提出?！?/p>
3.民事反訴狀.就是對于反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。
原告：__________________公司，住所地__________，組織機構代碼________。
法定代表人：__________________。
聯系電話：________________________。
被告：____________公司，住所地__________，組織機構代碼________。
法定代表人：__________________。
聯系電話：________________________。
訴訟請求：
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年_____月____日，被告將__________工程發包給原告，并與原告簽訂了《_________。
合同。
》，合同約定：施工面積約為_______，總工程價約為______元，按實際施工面積結算工程款。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款_____作為合同定金;2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款______，余下_____質量保證金，待保修期滿______年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。_____年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為_______，工程總價款為_______元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告僅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。
綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為保護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法予以判決。
此致
______人民法院。
具狀人：_______。
___年___月___日。
。
地址：________，職業：________，聯系電話：______________。
地址：________，職業：________，聯系電話：______________。
被告：__________醫院，地址：________________。
法定代表人：___________，職位：__________，聯系電話：________________。
請求事項：
1.?確認被告醫院在整個治療、護理過程中存在醫療過錯行為，判令被告賠償原告損失______元;其中：死亡賠償金______元、喪葬費___元、被撫養人撫養費____元、精神損害賠償金___萬元、;以上各項共計：______元。
2.?由被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實和理由。
___年___月____日，受害人因病入住______醫院，在住院治療期間，被告醫院的主治醫師工作極不負責任，在明確診斷受害人為支氣管哮喘的情況下，不按醫療常規按時為患者解痙、平喘;___月___日凌晨，當患者出現呼吸困難的時候，被告醫師缺乏搶救技能的培訓，在搶救過程中手足無措，呆滯在病房里;在患者家屬的反復督促下，才對患者進行了處理;被告醫院的搶救措施缺乏針對性，反而一再延誤疾病的診斷治療。當患者家屬意識到被告醫師的醫療水平不足以救治患者的時候，患者家屬主動撥打了120急救電話，此時患者已經進入深度昏迷狀態，呼之不應，不省人事，對外界_____無任何反應，基本的生命體征逐漸微弱。被告醫院此時才認識到問題的嚴重性，雖然經過多方搶救治療，但患者癥狀進一步加重，終因沒有及時處理、病情進一步發展、錯過了搶救時機，患者因呼吸、循環衰竭，經搶救無效于___年___月___日凌晨死亡。
原告認為，被告醫院違反醫療規范與常規，在事先知道受害人為哮喘患者的情況下，沒有按照醫療規范作平喘治療，當患者出現呼吸困難的時候，被告醫師缺乏搶救技能的培訓，在搶救過程中手足無措;搶救措施缺乏針對性，延誤了患者搶救的時機，導致患者死亡。被告醫院存在嚴重的醫療過錯行為，給原告造成了嚴重的損害后果，醫療過錯行為與原告損害后果之間因果關系十分明確，被告的行為構成侵權。根據《_____》第一百零六條、第一百一十九條的規定，被告應當對此承擔損害賠償責任。
根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》的規定，要求被告賠償原告死亡賠償金______元、喪葬費______元、被撫養人撫養費______元;根據《最高人民法院關于民事侵權精神損害賠償若干問題的解釋》有關規定，原告還要求被告賠償精神損害撫慰金?______元。以上各項損失共計______元。請求人民法院支持原告的訴訟請求。
此?致。
____________人民法院。
起訴人：____________。
_____年_____月_____日。
原告：
住址：
身份證號碼：
被告：
住址：
身份證號碼：
訴訟請求：
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；
2、判決被告返還原告剩余房款______元整；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告于______年_____月_____日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于____縣_____的一套面積為_____平方米的商品房，該房屋為______號，交房日期為______年_____月_____日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款_____元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款______元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任?，F訴諸法院，請求法院判如所求！
此致
_______人民法院。
具狀人：________。
______年_____月_____日。
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
反訴人(本訴被告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定：_______________________________________。
反訴人認為：_______________________________________?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的`合法權益。
此致
_______________區人民法院。
_____年_____月_____日。
原告：_________________景某，男，漢族，某年某月某日出生，住西安市某區某文化東路某號。身份證號：_____________.
被告：_________________史某，男，漢族，某年某月某日出生，住陜西某縣某鎮東街村某村82號。身份證號：_____________.
聯系電話：_____________.
訴訟請求：_________________。
1、請求依法判決被告向原告退還購房款32000元;。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________。
原告因結婚需要買房，被告得知原告要買房的消息后稱其家人是做房地產生意的，可以托關系幫原告在山水秦唐買一套優惠價的房子。原告信以為真，從20__年10月至20__年5月陸續給付被告32000元購房款，讓被告幫忙買房。但時至今日，買房一事杳無音訊。原告認為受騙，故放棄買房的打算，多次要求被告退還之前給付的購房款，被告表面上同意退還購房款，但卻一直以各種理由推脫，拒不退還。原告認為，被告的行為嚴重侵害了原告的合法權益，因多次索要未果，無奈訴之貴院，請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。?。
反訴人認為：____________?____??；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區人民法院。
_____年_____月_____日。
原告：_________，_____（性別），________年____月____日出生，住址：___________市________區________路________號，電話：______________，手機：___________________________。原告：_________，_____（性別），________年____月____日出生，住址：___________市________區________路________號，電話：______________，手機：___________________________。被告：_________，_____（性別），________年____月____日出生，住址：___________市________區________路________號，電話：______________，手機：___________________________。風險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。訴訟請求：
1、判令被告與兩原告共同繼承_________下列遺產：坐落于___________市________區________路________號房產（價值約___________元），存款_____________元。繼承份額為每人各占13。
2、訴訟費由被告承擔。風險提示：
訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。事實與理由：我們與被告均乃_________的子女。我們的母親_________于________年____月____日死亡，當時沒有遺留任何遺產。后父親_________購買了坐落于__________市________區________路________號房產房產。________年____月____日，父親死亡，死亡前沒有立遺囑。除上述房產外，父親還留下存款__________________元。上述遺產全部由被告掌管，我們要求繼承，被告不同意。我們認為我們和被告同樣盡了贍養父親的義務，并且都沒有依法被剝奪繼承權的情形，有權繼承父親的遺產。因此，我們起訴到法院，請求法院支持我們的訴訟請求。此致__________市人民法院具狀人：_________________（簽名捺?。_______年____月____日風險提示：
提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。
版權聲明：此文自動收集于網絡，若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益，您可通過郵箱與我們取得聯系，我們將及時進行處理。
本文地址：http://www.springy.cn/fanwendaquan/qitafanwen/41085.html
