合同協議作為一種法律文書,必須符合法律法規的規定,否則可能會被視為無效。以下是一些合同協議的實際案例,希望能夠幫助大家更好地編寫和修改合同內容。
乙方:_______。
根據《民法典》的有關規定,經雙方當事人協商一致,簽訂本合同。
1.項目名稱:_____。
(注:本參考格式適用于新技術、新產品、新材料、新工藝及其系統的研究開發活動)。
2.本技術開發項目在國內外的現狀,水平及發展趨勢:__________________。
3.本研究開發成果應達到的技術水平:__________________。
4.投資總額:____________。
其中甲方投資___________;。
乙方投資___________;。
在總投資額中:甲方占____%;乙方占_____%。
(注:所謂投資,不僅包括以貨幣、設備、場地進行的物質投資,還可以包括以專利技術、非專利技術進行的技術投資,采取貨幣以外的形式進行投資的,應當折算成相應的金額,明確當事人在投資中所占的比例)。
5.雙方的具體分工:
(1)甲方負責:_______。
(2)乙方負責:_______。
(注:當事人各方應當按照合同約定的分工、以自己的技術力量參加研究開發工作,共同制定研究開發計劃,共同解決研究開發中發生問題,或按照分工分別承擔設計、工藝、試驗、試制等不同階段或者不同部分的研究開發工作,并與其他當事人協作配合,直至完成研究開發項目。
任何一方當事人,對合同約定或全體當事人決定必須履行的義務,都必須認真履行。)。
6.保密條款:
雙方當事人在合同有效期內應當對下列技術資料承擔保密義務_____。
雙方當事人在合同完成后____年內應當對下列技術資料承擔保密義務____。
7.雙方的違約責任:
(2)任何一方不按照合同約定的分工參與研究開發工作或不按照合同約定與其他各方完成配合任務的,違約方應向另一方支付數額為項目投資總額___%的違約金。
(3)任何一方違反約定的保密義務,違約方應當向另一方承擔___的違約金,給對方造成損失的,應賠償損失。
8.成果歸屬與分享:
在履行本合同中完成的研究開發成果的專利權歸雙方共有:
注1:當事人各方可以根據具體情況約定權利和義務:
(一)一方轉讓其共有專利權的,另一方或者其他各方可以優先受讓其共有的專利申請權:
(2)合作開發各方中一方。
甲方:
乙方:
簽訂日期;
隨著人們法律意識的加強,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的商品購買契約合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
買受人:_____________________
出賣人:_____________________
茲因買受人向出賣人購買______________的標的物,依動產擔保法規定,雙方約定條款如下:
一、買賣標的物:_____________________
二、買賣標的物業已點交買受人占有使用,但買受人未付清全部價款之前功盡棄(或買受人所交付支票未全部兌現之前),出賣人保有標的物及其附件的所有權。買受人使用標的物,應遵守下列條件:
(一)標的物應置放于______________(處所)。買受人妥善保管維護使用。未經出賣人書面同意,不得將標的物移離上述地點。
(二)出賣人得隨時派員至標的物所在地點,檢查標的物的狀況。
(三)買受人不得毀損標的'物或涂滅標的物上名稱、商標、廠牌與編號。
(四)標的物(包括零件、附件)因火災、盜竊以及天災地變等不可抗力而發生的損失,概歸買受人負擔。
(五)買受人不得交標的物出借、讓與、出質、出賣、提供擔?;驗槠渌魏翁幏?。
四、買受人取得所有權的條件:買受人付清全部價格時(如系開票據時,于該票據全部兌現時),買受人始行取得標的物所有權。
五、第三條所定付款,如買受人有任何一期未付情況(或所開票據有任何一張不兌現情況),經出賣人以掛號函發信期限三日催告(發信日為準),買受人仍未清償時,買受人并愿逕受強制執行。出賣人得申請法院強制執行收回買賣標的物。其已付價款,全部視為買受人使用標的物的折舊損害賠償,不得請求退還。如標的物有毀損,買受人應按出賣人通知的數額賠償。
六、買受人如將標的物保險,其受益人應列為出賣人。
七、就本契約所生糾紛之一切訴訟(包括連帶保證人部分)以______________法院為第一審管轄法院,強制執行收回標的物,則由標的物所在地的地方法院管轄。
八、其他條件
(一)雙方應即日向管轄登記機關,辦理動產擔保附條件買賣契約的登記。如買受人不協同出賣人辦理登記,任憑出賣人隨時收回標的物,并賠償出賣人的一切損失,買受人無異議。
(二)本件動產擔保附條件買賣契約登記有效期間為三年,自登記日起算。
(三)出賣人收回標的物十日內,買受人得以現金繳付余額全部(或未兌付票據全部)及償還出賣人收回的一切費用于出賣人后,領回原標的物。其領回位置,由買受人自理。
(四)其他未定事項,概依有關法律的規定辦理。
九、買受人的連帶保證人,就買受人因本契約而生的一切債務,負連帶責任,并愿拋棄民法保證各條內有關保證人和權利。連帶保證人所負責任,以保證至履行本契約所生全部債務時為止。保證人非經出賣人的書面同意,不得借故中途退保。
十、出賣人依第五條收回的買賣標的物,經拍賣所得的價金與買受人已付的價金合計總數不足清償全部貨款時,買受人及連帶保證人仍應負全部清償責任。
附表(略)
買受人:__________________
住址:____________________
身份證號:________________
連帶保證人:______________
住址:____________________
身份證號:________________
出賣人:__________________
住址:___________________
身份證號:________________
_________年______月_____日
本文目錄。
房地產合同:房屋互易契約書。
合同(contract),又稱為契約、協議,是平等的當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。下面請看“。
:廣告看板設置契約書”一文:
租賃合同:廣告看板設置契約書。
廣告業者_________公司(以下簡稱甲方)與設置場所提供者____________公司(以下簡稱乙方),就大樓屋頂設置廣告看板事宜訂定契約如下:
第一條設置地點規定于乙方大樓屋頂東北側,面積____________平方米。
廣告看板須根據本契約所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本大樓的安全為原則。
第二條甲方須支付乙方設置費,每年____________元整,并以下列方式支付:
一、本契約成立之時,先支付年設置費的三分之一,合____________元整,以為定金。
二、設置完成之日,即____________年______月______日(設置工程完成的預定日),支付余額____________元整。
三、自第二年始,應于該年元旦之前付清該年年設置費的金額。
第三條有關廣告看板的設置、維護、管理、拆除及拆除后大樓設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
第四條甲方若有下列情形時,乙方得催告甲方解除本契約,請求撤除廣告看板:
一、設置費的支付逾期時。
二、看板設施發生危險事件時。
三、甲方未善盡管理、維護之責時。
第五條甲方應盡拆除廣告看板的義務,若于指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日xx元整的損害賠償,直至拆除完畢之日為止。
除前項外,乙方亦得代甲方拆除廣告看板,并要求甲方支付一切拆除費用。
第六條本契有效期間自______年______月______日起,至______年______月______日止,為期______年。但,雖于期限內,若廣告看板發生為其他大樓所遮蔽的事情時,甲方得要求乙方解除本契約。有關前項但書,甲方不得請求乙方償還已付設置費中未經使用期間的費用。
在第一頂所述的解約通告后,甲方完全撤除廣告看板之前,本契約仍視為有效,甲方仍須根據第二條的規定付與乙方設置費。
本契一式兩份,雙方當事人各執一份為憑。
廣告業者(甲方):__________________。
公司名稱:__________________________。
公司地址:__________________________。
代表人:____________________________。
住址:_____________________________。
身份證統一號碼:____________________。
設置場所提供者(乙方):____________。
公司名稱:__________________________。
公司地址:__________________________。
代表人:____________________________。
住址:_____________________________。
身份證統一號碼:____________________。
簽訂日期:_________年______月_____日
返回目錄。
贈與者_________(以下簡稱甲方)、受贈者_________(以下簡稱乙方),雙方就定期性贈與事宜締結契約如下:
甲方提供乙方監護、養育其子_________(以下簡稱丙方)的養育補助費,于每年六月底及十二月底,無償贈與人民幣各_________元整。
前條定期贈與期間,自_________年_________月_________日始至丙方成年為止。
乙、丙雙方倘有不良行為依刑法有關處罰之明文者,甲方可撤銷本契約。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
住址:_________住址:_________。
身份證統一號碼:_________身份證統一號碼:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
返回目錄。
甲方:_________。
乙方:_________。
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條房地標示:
本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條房屋面積:
本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后_________月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人禍或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條保固期限:
本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固_________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條付款辦法:
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法:
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款。
委托書。
代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收以為抵償乙方所受的損失乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分甲方絕無異議甲方若依前條約定的付款規定以票據支付時甲方保證兌現如有遭退票情形等視為甲方未繳款依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時,其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押貸款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條通知送達:甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條未盡事宜:
本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存:
上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表人(簽):_________代表人(簽):_________。
住址:_________住址:_________。
身份證號碼:_________身份證號碼:_________。
電話:_________電話:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
返回目錄。
立互易房屋契約人xxx(以下簡稱甲方)同xxx(以下簡稱乙方),茲為房屋互易,經雙方同意締結契約條件如下:
第一條甲方將其所有后列第一標示不動產房屋壹棟與乙所有后列第二標示不動產房屋壹棟彼此互易約諾。
第二條前條互易標的物連同有關文憑證件于契約訂立同時互相點交清楚,并限于一個月內會同向有關機關輸過戶手續,各不得怠慢或刁難等情況。
第三條本件互易甲方愿補貼乙方人民幣xx元整即日舊乙方憑收據確實向甲方如數親收足訖。
第四條本件互蝗標的物各方確認為自己所有做主與他人毫無瓜葛,日后如有第三人出為慌或發生障礙時,出易人應出來抵御排除一切障礙不得有使他方蒙受損害。
第五條出易人各保證其出易標的物未經與他人預約買賣及供為任何債權的擔保等瑕疵在前為礙,倘有是情出易人除應即為理清外并應負賠償損害的責任。
第六條如違背前面二條契約時,對方除可依債務不發行的規定行使權利外并可追究其責任。
第七條關于互易標的物應負的課征如稅金會費或其他負有債務時出易人各應負責即為繳納或理清。
第八條本互易諸費除契約代書料印花稅費對半負擔外,對于過戶一切費用于受易人各自負擔。
第九條本件互易成立后應于一星期內雙方會同向稅捐稽征機關,早報各項稅款手續各不得刁難推諉。房地產合同:房屋互易契約書由精品信息網整理!
第十條本件互易標的物列開于如下:
第一標示(甲方所有部分)。
一、坐落:xx市x地號、面積:xx平方米。
二、門牌:xx市xx路x號共貳層樓房一棟。
三、面積:一樓:xx平方米。
二樓:xx平方米。以上所有權全部先將有關產權登記。各證件及平面圖于本契約日交與乙方收執營業。
第二標示(乙方所有部分)。
一、坐落:xx市x地號、面積:xx平方米。
二、門牌:xx市xx路x號共貳層樓房一棟。
三、面積:壹樓:xx平方米。貳樓:xx平方米。
本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份為憑。
xxxx年x月x日。
。
乙方(買方)。
甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事宜,經協商自愿達成如下協議:
一、甲方自愿將坐落在的宅基地及房屋出售給乙方。
二、雙方議定的上述宅基地及房屋成交總價為人民幣元。
三、甲方陳述:該宅基地及房屋的所有權完全歸甲方個人,該宅基地及房屋沒有任何的債權債務糾紛,其轉讓符合法律規定的條件,如因甲方原因導致乙方損失,甲方愿承擔全部賠償責任。
四、雙方簽署本合同以后,乙方即向甲方支付元定金;甲乙雙方約定在_____________前向乙方交付房屋,并于_________________前辦理土地使用證及房產證手續。如因甲方原因,該房屋未在約定時間內交付給乙方,甲方雙倍返還定金給乙方;如乙方因自身原因不愿買受該房,甲方定金不予返還。
甲方:_____________。
乙方:_____________。
___年___月___日。
借典權人_________(以下簡稱甲方)和出典人_________(以下簡稱乙方)雙方當事人簽訂金錢借貸典權設定契約書,內容如下:第一條貸主(甲方)以下列條件借給乙方_________________元,乙方如數收到。本件借款還典權人_________(以下簡稱甲方)和出典人_________(以下簡稱乙方)雙方當事人簽訂金錢借貸典權設定契約書,內容如下:
第一條貸主(甲方)以下列條件借給乙方_________________元,乙方如數收到。
第二條本件借款還債期訂于_________年_________月_________日。
第三條甲方不得請求本件借款的利息。
第四條本件借款償還地以甲方當時所居地為主。
第五條乙方為擔保債務的履行,將其所有下列不動產辦理典權設定登記予甲方。
建筑構造:木造瓦磚兩層樓房一棟。
面積:地面層_________平方米;二層_________平方米。
以上不動產所附帶的圖墻、庭木、庭石等皆保持現狀。
第六條甲方可按原狀使用前條不動產,從而獲取利益,然需負擔前條不動產的管理費用及一切稅賦。
第七條本件不動產典權存續期限定于_________年________月________日。
本契約書正本兩份,經簽名蓋章后各執一份為憑。
注:不動產典權存續期限不超過三十年。
典權人(簽字):_______出典人(簽字):_______。
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________。
引導語:房地產買賣合同也稱為房屋買賣合同,它的`法律特征既有買賣合同的一般特征,也有其自身固有的特征。今天,小編為大家整理了關于房屋轉典契約書合同范本,歡迎閱讀與參考!
轉典權人×××簡稱甲方,原典權人×××簡稱乙方,茲為典權經雙方合意締訂契約條件如下:
一、典物×××
二、典價×××
三、期限×××
四、典權設定登記×××
五、特約×××
第二條前條轉典期間自×××年×月×日起滿x年(不得逾越原典期限)。
第三條典價xxx(不得超越原典價)。
第四條于轉典契約成立當日,乙方將典物全部移轉與甲方占有收益使用。第五條轉典期間內,甲方應負妥善保管之責,如有故意或過失致典物全部劃一部分滅失,應賠償責任。
第六條甲方對于典物為使用便利,非先征得乙方同意,不得加以整修或添設等行為。
第七條典權期限屆滿,乙方應備足第三條所載原典價,向甲方贖回典物,而甲方應將典物負責回復原狀,返還乙方各無異議。
第八條典權存續期間,非經乙方同意,甲方不得將典物為再轉典,或讓與及出租與他人。
第九條本契約經雙方簽蓋后生效,同時應向主管地政機關辦理典權轉典登記手續。
第十條本契約未盡事項應依民法及有關法規的規定辦理。本契約一式兩份,當事人各執一份為憑。
轉典權人(甲方):×××
住址:
身份證統一號碼:
轉典人(乙方):×××
住址:身份證統一號碼:×××年×月×日
茲為堆藏及保管寄托物訂閱倉庫契約條件如下:
第一條乙方將所有開標記載物品寄托與甲方營業_________倉庫堆藏及保管,而甲方負保管該物品的義務。
第二條甲方保管寄托應注意妥善加以保管,并隨時注意檢查以保持該寄托物原狀完整。
第三條乙方應按照甲方所規定的下列保管費目表,計算支付保管費與甲方的義務。
價目表(略)。
第四條前條保管費支付時期約定每月_______日,乙方應支付該月份保管費與甲方一次。
第五條甲方為因堆藏及保管所支出的必要費用,如包裝費代墊的稅捐保險費或凡屬維持原狀而支出的一切必要保管費用,甲方得向乙方請求償還。
但以其確有切實必要依本契約應由乙方負擔,而情況緊急一時無暇通知乙方所支出者為限。
第六條乙方對寄托物除于寄托時,非因過失而不知寄托物有發生危險的性質或瑕疵的,免其責任,因寄托物的性質或瑕疵所生的損害,乙方應負賠償責任。
第七條本契約了后甲方即無繼續堆藏及保管寄托物的義務,而應將寄托物返還于乙方或倉單與甲方,倘乙方或倉單持有人。
但乙主或倉單持有人拒絕或不能移去甲方可定相當期限請求移去,逾期不移去的,甲方即得將寄托物付諸拍賣。
第八條甲方依前條規定行拍賣權就寄托物拍賣其所得價金,扣去因拍賣所發生的費用及保管費及甲方為保管所支出的必要費用,以及因遲延移去寄托物所生的保管費用,如有剩余甲方應將余額交付于應得之人。
第九條甲方因寄托物的性質或瑕疵所生損害的賠償以達清償的目的,對于寄托物可行使留置權。
第十條甲方對于寄托物應盡善良管理之責,如因其所保管寄托物的滅失損毀應負損害賠償責任。
第十一條甲方除經乙方或倉單持有人的同意或依習慣或有不得已之事由外,應為自己保管寄物,不得使第三人代為保管寄托物。
第十二條甲方除經乙方或倉單持有人的同意料非習慣或有不得已事由外,應為自己保管寄物,不得使第三人代為保管寄托物。
第十三條保管期間經雙方約定自______年_____月______日起至______年______月_____日止。
前項期間內甲方不得任意請求移去寄托物,但甲方因不可歸現于自己之事由致不能為堆藏保管時,雖在期間中亦可隨時請求乙方或倉單持有人移去。
第十四條保管期間屆滿后甲方應將寄托物及其所生孳息一并返還乙方或倉單持有人。
第十五條甲方返還寄托物得在甲方堆藏寄托物的倉庫所在事由轉使第古代代為保管的,得于寄托物的現所在地返還。
第十六條甲方在保管期間如有第三人就寄托物對甲方提起訴訟,主張寄托物系其所有而對甲方訴請返還時,甲方有應即時通知乙方或倉單持有人的義務。
第十七條甲方對于滄庫堆藏的寄托物發生霉爛、發酵、蒸發、變質等有減少價格之損失時,應有從速通知乙方或倉單持有人的義務。
第十八條甲方對于前二條危險通知的義務如怠于履行,致乙方或倉單持有人不能依法定程序維護權利因此所受損害,甲方應負賠償之責。
第十九條甲方因乙方或倉單持有人的請求,應許其檢點寄托物使其可查悉寄托物的現狀以防止其損壞滅失或其他減少價格的危險,亦應允許其摘取樣本,甲方絕無異議。
第二十條甲方于本倉庫契約定合同應由倉庫填發倉庫單交付乙方收執。
第二十一條前條倉單如遺失、被盜或滅失時可請求補發。
但應先由乙方或倉庫單持有人向法院依法律程序宣告其原填發倉單為無效后,始得請求補發。
第二十二條乙方或倉單持有人于倉單填發后認為有將寄托物分割為數部分以便分別處分的必要者,甲方自當應其請求為之分割換發各該部分的倉單;但原倉單同時由持有人交還甲方收回。
前項分割寄托物及填發新倉單的費用由請求人負擔。
第二十三條本倉庫契約除寄托標的物滅失保管期限屆滿,在乙方或倉單持有人均可得隨時終止契約而請示歸還寄托物。
寄托物標示。
物品品種______品質________數量________包裝的種類_______個數_______記號______(略)本契約一式二份,雙方各執一份為憑。
立契約書承買人某某某(以下簡稱甲方)出賣人某某某(以下簡稱乙方),茲因建地買賣事宜,雙方協議訂定本契約書,各條款如下:
第一條乙方投資興建某某某某第某層某號房屋一戶,其基地應有持分面積的所有權出賣予甲方。
甲方承買基地坐落某某某地號土地某筆,持分面積約某某畝,基地須辦理分割分筆登記,其產權移轉登的精確面積以當地政府機關分割測量結果為準。
第二條本約建筑買賣價款總額某萬某仟某佰某拾元整(本價款包括拆遷補償及整地等費用)。其付款辦法如下:
第一期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于訂購時交付。
第二期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于簽約時交付。
第三期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于房屋開工時交付。
第四期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于壹樓地板完成時交付。
第五期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于貳樓地板完成時交付。
第六期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于叁樓地板完成時交付。
第七期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于肆樓地板完成時交付。
第八期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于伍樓地板完成時交付。
第九期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于交屋時交付。
第十期:人民幣某萬某仟某佰某拾元整于辦妥抵押貸款時交付。
貸款部分并應另行支付自交屋后,至乙方取得該貸款時止,依銀行放款利率計算利息。若甲方于房屋開工后始行承買,應于簽約時一次付清所應交付的前面各期款項。若甲方以支票付款,倘支票全部或一部分不能兌現時,視為違約。
第三條甲方于接到乙方繳款通知時三日內,應準時交付當期款項,若未按約定日期交付時,其延遲欠繳金額應依銀行放款利率計算利息予乙方。惟甲方的延遲繳款不得超過一星期,若超過一星期,經乙方催告仍未繳付時,視同甲方自愿放棄承買權利,無須乙方以甲方違約的聲明通告,乙方即可將甲方已繳款項全部無條件沒收,充作乙方房屋興建工程上所受損害的賠償。至所承買的土地,由乙方另行處理,若甲方于簽約付款后自愿解除契約時,該已繳付的各期款項,應由乙方全部無條件沒收,甲方不得有任何異議。
第四條若各期土地價款繳付后,對于應繳付的房屋買賣各期款項有房屋買賣契約書第三條規定現象發生時,甲方所已繳付的土地價款,亦由乙方無條件沒收,甲方絕無異議。
第五條本約土地,非經乙方同意,甲方不得擅自讓與第三者,若因此可歸責于甲方的事由,導致發生糾紛時,應由甲方負責處理,概與乙方無涉。
第六條本約土地,乙方保證來歷清白,而無任何糾葛,若有第三者主張異議時,無論產權或債務的糾葛,均由乙方負責理清,不得連累甲方,若因糾葛致使甲方受有損害時,乙方愿負賠償責任,絕無異議。
第七條本約土地所有權移轉登記,與地上房屋同時辦理,并于交屋時一并點交。于點交之日以前,乙方如有應繳而未繳的任何稅費,悉由乙方負責繳清,點交之日以后,由甲方負擔。
第八條本約土地,于辦理所有權移轉登記時,甲方的權利人名義,應與地上房屋甲方的權利人名義相符,俾使產權清楚一致以利登記。
第九條本約土地所有權移轉登記等一切手續,由乙方特約的登記代理人統一辦理,所需甲方有關的書件證章,經乙方通知,應即提供配合辦理,至所需印花稅、地政規費、代書費等由甲方負擔,并按通知期限內繳付乙方。土地增值稅依法由乙方負擔。
第十條本約土地,未點交前如遇天災地變或其他非可歸責于甲方的原因致受有損害時,由乙方負責,概與甲方無涉。
第十一條本約有未盡事宜,適用社會一般慣例或現行有關法律的規定。
第十二條本約同文一式兩份,雙方各執一份為憑。
立契約書人:甲方姓名:
住址:
身份證統一號碼:
立契約書人:
乙方姓名:
住址:
身份證統一號碼:
某某某某年某月某日。
住所:_________。
電話:_________。
乙方:_________。
身份證號碼:_________。
住址:_________。
電話:_________。
甲乙雙方經過協商,就勞動合同的解除事宜達成如下協議,雙方共同遵照執行。
第一條:甲乙雙方一致認可,雙方于___年___月___日簽訂的《勞動合同書》(以下簡稱原合同)于___年___月___日解除,原合同項下的雙方的權利義務隨之終止。
第二條:甲方支付給乙方工資的截止日期為___年___月___日,結算工資金額為:_____元,在雙方辦理完畢工作交接后_____日內一次性支付。
第三條:甲方為乙方繳納社會保險及住房公積金的截止日期為___年___月___日。
第四條:檔案及社會保險關系的轉移:甲乙雙方自雙方勞動合同解除之日起________日內按下述方式辦理乙方的檔案、戶籍及社會保險關系轉移手續:
(2)若因乙方原因導致其檔案、戶籍及社會保險關系無法辦理轉移手續,則所造成的損失由乙方自行承擔,與甲方無關。
第五條:經濟補償金及違約金:
經雙方協商一致,解除勞動合同的經濟補償及違約賠償按照以下第____種方式進行。
1、因甲方解除勞動合同或雙方協商解除勞動合同,甲方同意向乙方支付解除勞動合同的經濟補償金_____元(人民幣大寫:___元)。
雙方就勞動關系權利、義務一并了結,甲方不再承擔給付義務,雙方再無其他爭議。
若該經濟補償金數額高于本地區上年度職工年平均工資三倍以上的部分,由甲方代扣代繳個人所得稅。
乙方必須本人前來辦理離職手續,除下列情況外,經濟補償金在乙方辦理完成離職手續之日起__日內支付,離職手續完成日期以離職審批的日期為準。
乙方同意,在經濟補償金支付之日前3日內,乙方應向甲方提供其有效的收款賬戶,如因乙方原因導致甲方無法按期向乙方支付經濟補償金,由此造成的一切后果由乙方自行承擔。
在乙方收到經濟補償金時應當向甲方予以書面確認。
2、如乙方非因第38條的規定提出解除約定了培訓服務期的勞動合同,乙方違反了培訓服務期的約定,乙方應當向甲方支付違約金__元(人民幣大寫:___元),該違約金于本協議簽訂生效之日起3日內支付,否則甲方有權不同意解除原合同,乙方應當按原合同繼續履行相應的義務。
3、雙方經協商,一致同意互不支付解除勞動合同的經濟補償金及違約金。
本協議簽訂后,雙方均放棄向對方要求支付經濟補償金或違約金的權利,在本協議簽訂之日起,無論在任何時候,任何一方均不得以任何方式在任何程度上要求對方向其支付經濟補償金或違約金。
第六條:乙方保證在本協議書簽訂之日起_____日之內,按照甲方的相關規定和要求辦理完畢全部的交接手續,工作交接包括但不限于:項目的移交,資產的回收,工作的匯報,付清對甲方的應付款項,提供客戶信息以及甲方認為乙方應當交接的事宜等,與此同時,雙方辦理完畢全部的離職手續,甲乙雙方簽訂《離職匯簽單》之日為離職手續辦理完畢之日。
如乙方未在合理的時間內完成工作交接以及辦理完成離職手續,給甲方造成任何損失的,乙方應當向甲方承擔損失賠償責任。
第七條:本協議簽訂后,甲乙雙方原簽訂的《保密協議/條款》及/或《競業限制協議/條款》或(無論該等協議/條款是原合同的一部分或是雙方曾另行簽訂)中約定乙方的保密及/或競業限制義務仍然有效,且乙方承諾不帶走從甲方獲得的任何保密資料,不擅自使用甲方商業秘密或利用甲方商業秘密從事經營活動。
乙方應嚴格履行,否則甲方有權依法追究乙方的違約賠償責任。
第八條:因本協議產生的爭議雙方應當協商解決,協商不成,任何一方可向甲方所在地的勞動仲裁委員會提起勞動仲裁。
第九條:本協議經甲乙雙方簽字、蓋章后生效,一式兩份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
簽訂日期:___年___月___日簽訂日期:___年___月___日
原告:李,女,漢族,________年____月____日出生,住市路小區號樓號。
被告:張,男,漢族,________年____月____日出生,住市路小區號樓號。
訴訟請求:
1、請求法院判令原被告的婚生子由原告撫養;。
3、本案的訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
原被告在________年____月登記結婚,婚后于________年____月____日生育一子。后因感情不和,原被告雙方于________年____月____日達成離婚協議書,并辦理了離婚手續。離婚協議書中約定兒子由被告撫養。從辦完離婚手續至今被告都沒有管過孩子一天,沒有盡到撫養義務,孩子一直由原告撫養。在此期間,原告多次聯系被告叫其對孩子行使撫養義務并兩次帶孩子去找被告,被告都置之不理。
離婚協議還約定由原告每月支付300元生活費,當時原告的工資只有840元,達到了其工資的40%。按約定孩子由被告撫養,但實際是原告一直撫養著,被告應該承擔撫養費,也應達到其工資的40%,除此原告雇傭保姆支付了7000元和支付醫療費800元,也應由被告承擔。
綜上所述,原告認為,被告不但沒有盡撫養義務,而且對孩子沒有任何親情可言,嚴重違反了離婚協議的約定。孩子若由被告撫養會對孩子身心健康造成不利影響,現原告根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條,《最高人民法院關于人民法院審理離婚案件處理子女撫養問題的若干具體意見的規定》第7條、16條,訴至貴院,望貴院判決兒子由原告撫養并由被告每月支付撫養費1000元以及從離婚后至今的撫養費7000元、雇傭保姆費用7000元、醫療費800元。
此致
____區人民法院。
借款人名稱:_______________(甲方)。
住所:_______________________。
法定代表人或主要負責人:_______________________。
開戶金融機構:____________________。
賬號:_________________。
電話:________________郵政編碼:______________。
貸款人名稱:___________________(乙方)。
住所:______________________。
法定代表人或主要負責人:_______________。
電話:_______________郵政編碼:______________。
保證人名稱:________________(丙方)。
住所:________________________。
法定代表人或主要負責人:________________。
電話:_______________郵政編碼:______________。
簽訂合同日期:____________________
簽訂合同地點:____________________。
因甲方的請求,丙方愿意為甲、乙簽訂的`_____年____字第_____號合同提供擔保。乙方經審查,同意丙方作為甲方還款的保證人,甲、乙、丙三方經協商一致,按下列條款訂立本合同:
第一條丙方擔保金額為甲方根據年字第號合同(以下稱主合同)向乙方借用的資金本金(大寫)元人民幣(大寫:________元整)___________整及其相應的利息、費用和罰息。
第二條丙方保證代甲方清償甲方在上述借款到期而未能按時償還的借款本金、利息、費用及罰息,并保證在接到乙方書面索款通知后個營業日內,清償上述款項。
第三條丙方的保證責任不因甲方上級單位的任何指令、甲方地位及財務狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協議或文件及本擔保合同所擔保的主合同的無效或解除而免除。
第四條丙方機構若發生變更、合并、撤銷,丙方應提前天書面通知乙方和甲方,由變更、合并后的機構承擔本擔保合同項下的全部義務,或由甲方和丙方落實為乙方所接受的新的擔保人。
第五條本擔保合同生效后,甲方和乙方如需要變更主合同條款,應征得丙方的同意,由甲、乙、丙三方達成書面協議。
第六條本合同生效后,乙方有權對丙方的資金和財產情況進行監督,有權要求丙方提供其財務報表等材料,丙方應如實提供。
第七條本合同的擔保金額隨甲方償還或丙方代為清償本合同第二條約定的本金、利息、費用及罰息的數額而相應扣減。
第八條丙方代甲方清償借款本息、費用及罰息后,有權向甲方追償。
第九條在本合同有效期內,甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。
第十條違約責任:
1、丙方違反本合同第二條約定,未按期代為清償到期債務,乙方有權委托丙方開戶金融機構從丙方存款賬戶中直接扣收,并可視情況按擔??傤~的%向丙方收取違約金。
2、丙方違反本合同第四條約定,應按擔??傤~的%向乙方支付違約金。給乙方造成經濟損失,且違約金數額不足彌補所受損失的,還應賠償乙方經濟損失。
3、甲方違反本合同第四條約定,乙方有權停止發放新貸款,并提前收回已發放的貸款本息。
4、甲方和乙方違反本合同第五條的規定,擅自變更主合同條款,丙方可以自行解除擔保義務。
第十一條爭議的解決方式:
合同履行中發生爭議,三方協商解決,協商不成時,按下列第項方式解決:
(1)向仲裁委員會申請仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十二條雙方商定的其他事項:
第十三條本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或主要負責人簽字并加蓋單位公章。自主合同生效之日起生效。
第十四條本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
買方:________(以下簡稱甲方)。
賣方:________(以下簡稱乙方)保證人:(以下簡稱丙方)上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下:
第一條甲方就其約定,將其所有的轎車售予乙方,乙方買受。
第二條后記轎車的買賣總金額為人民幣元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1)本日(訂約日)先交付定金____元。
(2)余款元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款元,可分十次支付,自___年___月___日至___月止,每月___日前支付____元,乙方應于過戶時,將相當于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續:前條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條乙方若無法履行第二條第。
(3)款項中任何一期的分期付款,則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關瑕疵的保證,則只限于交付日后三個月以內,往后即不負一切責任。
第七條后記轎車交付之前,若因不可抗力之事由,致使轎車丟失或毀損,其責任由甲方負擔。
第八條丙方須對甲方保證,乙方確實履行本契約按期支付價金,并負連帶賠償責任。
本契約一式三份,甲、乙、丙方各執一份為憑。
賣方(甲方):_______住址:_______身份證號碼:________。
買方(乙方):________。
住址:________身份證號碼:________。
引擎號碼:______。
_________編譯館(甲方)茲以“_________”共_________冊。委托_________書局(乙方)發行,雙方議定條件如下:
第一條甲方委托乙方將上列各書獨家發行,自訂約之日起,為期五年,在發行期內,乙方不得轉包或分讓與他人發行。
第二條乙方為取得上列各書的委托發行權,應付給甲方發行酬金,以每千字人民幣_________元計算,全書共_________冊。字數照滿頁計,合計_________字,總計人民幣_________元,于訂約時一次付清。
第三條甲方于本契約簽訂時,應即全部將書稿點交乙方。
第四條甲方保證上列書稿的內容無侵犯他人著作權以及違反現行法規和情事。
第五條上列書稿,乙方應于接受書稿之日起,在六個月內全部發行,逾期甲方可另委請其他書商印行,并將乙方已交的發行酬金全部沒收于年度終了時繳歸國庫,乙方不得提出異議。
第六條本書封面應加“主編者:_________編譯館”字樣,版權頁上應載明“著(譯)權所有人_________編譯館”及著(譯)者的姓名,如系大學用書封面及脊頂須印“_________編大學用書”的字樣。
第七條上列之書在排印期中,乙方應照甲方所定規格(包括版式、用紙、字體等)排印。乙方并應負責初校及二校,且應將三校及精校排樣,連同封面、封底及騎縫頁送交甲方校正簽字后,始行上機印刷。
第八條上列之書的單頁售價,如以24開本計算,不得超過人民幣_________元。其他開本的售價,按比例計算。
第九條上列之書出版后,如有讀者對于內容提出疑問,由甲方負責答復。
第十條上列之書出版后,乙方應贈送甲方樣書_________冊,以備考查,甲方應向乙方以定價七折購買每種_________本,分贈國內外有關單位參考。
第十一條上列之書在委托發行期間,甲方認為有修正的必要時,可予以修正,乙方不得拒絕,修訂費用由甲方負擔,乙方則須贈送甲方修訂樣版書20冊備用。
第十二條本契約期滿,經雙方同意可續訂新約,如有一方不愿續約,應于期滿前三個月通知對方。
第十三條本契約各條,雙方均應遵守,如有一方違約,他方不得宣布本契約終止,違約的一方應負對方一切損失的賠償責任。
第十四條本契約一式三份,經雙方簽章后各執一份為憑,另一份由甲方轉送主管理體制部門報備。
訂約人。
甲方(蓋章):_________編譯館乙方(蓋章):_________書局。
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________。
地址:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況:
總金額:人民幣________________________元整。
二、樣品約定時間:
自本合同生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費:
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨。
四、質量要求及技術標準:
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限:
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向___________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。
合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日。
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日。
地址:____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
地址:____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的',應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1.向_____機關申請_____;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
機器買賣契約合同一份正式規范的租賃合同來保障雙方的合法權益,畢業生本站編輯為您整理機器買賣契約合同,歡迎閱讀參考。
立契約人x x x(以下簡稱甲方)x x x(以下簡稱乙方)茲就機器買賣事宜,甲方賣出、乙方買進。
甲乙雙方約定有關后記機器的買賣事宜甲方賣出,乙方買進。
買賣總金額為x x元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元整。
(2) 甲方必須在x x x x 年x 月x日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款,俟交貨時一次付清。
甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時,應將后記機器的所有權移轉予乙方。
在甲方尚未將機器交付予乙方之前,若有故障、毀損或遺失時,應由甲方負責。亦即乙方免除支付價金義務。
甲方保證后記機器所具有的.性能與說明書相符,并須在第三條交付前先行試機,以證明其性能。
有關后記機器的品質、性能,由甲方對乙方保證,并以三年為限。在此期間,若非乙方的過失而發生自然故障,甲方負有賠償損失及修理的義務。
若發生第六條的情形,雖經甲方修復,而機器仍然無法操作,或其性能降低長達一個月,乙方可依據下列方式選擇其一,向甲方提出要求。
(1) 換取同種類機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款,每一年乙方應支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。
(2) 退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前(1)之款項,其余定金退還予乙方。有關使用機器的時間,其計算方法則無論乙方是否使用,規定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止,為使用時間。
乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機器,則甲方無需催告,本契約視同作廢,甲方得將該機器搬回。
有關前述甲方的機器搬運費、安裝費、以及搬回時所需的一切費用,應由乙方負擔。甲方除上述權利外,尚可將定金沒收,作為損害賠償。
甲方若未能在第二條所列日期前交付機器,乙方得向甲方催告,于十日內交付機器。在此期限內,甲方若仍然無法交付,則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金、以及與定金同額的損失賠償。
本契約一式三份,當事人及見證人各執一份為憑。
賣方(甲方):x x x
地址:
身份證統一號碼:
買方(乙方):x x x
地址:
身份證統一號碼:
見證人(丙方):x x x
地址:
身份證統一號碼:x x x x年x 月x日
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,經甲乙雙方協商,訂立本合同,以資共同信守。
一、銷售商品甲方向乙方定購下列商品房。
二、結算價格。
1、甲方購買乙方商品房樓單元室,建筑面積m2,房屋單方售價面積辦理結算手續。
2、甲乙雙方辦理結算時,按實際交付建筑面積辦理結算手續。
3、雙方結算時按雙方協定的價格進行結算。
三、購買方式。
采用下列第種方式:
1、甲方一次付清購房款元,乙方于收款后年月日交付房屋。
2、甲方分期付款,乙方應于屋。甲方于年月日交納購房定金元。甲方應于年月日之前交清購房款。
四、雙方責任與權利。
甲方責任:
1、甲方應如約按期交付購房定金和購房款。
2、甲方在交清購房款后,應與房屋管理部門辦理房屋管理協議并交納有關部門房屋管理費用。
3、甲方擁有所購商品房之產權。
乙方責任:
1、乙方應如期交付檢驗合格的商品產屋。有義務協助甲方辦理好產權手續。
2、甲方若未按規定的期限交納購房定金或購房款時,乙方有權單方解除本合同,即本合同自動失效。
3、乙方保證所售出之商品房未設抵任何低壓權,亦未辦理第三方購房協議。
五、違約責任。
雙方如不能履行合同,則以下列情況承擔各自責任:
1、由于甲方的責任,甲方不能按合同規定的數量(與合同購房面積正負不超過5%)購買商品房時,甲方無權向乙方索取未能購買部分相應之定金。
2、由于乙方的原因,乙方不能按合同規定的數量出售足夠數量的商品房屋時,即乙方提供的房屋不足部分超過合同購房面積的5%以上的,乙方應向甲方賠償相當于兩倍的不足數量相應的定金。
3、甲方逾期交付預交購房款時,逾期的部分按人民銀行流動資金貸款的一年期上限利率計算利息,償還乙方。
4、甲方逾期結算,在逾期期間,如遇國家定價發生調整,價格上漲時,按新價格執行;價格下降時,按原價格執行。
六、調解和仲裁。
在執行本合同的過程中,如雙方發生糾紛,先行協商解決,協商不成時可采取向有管轄權的經濟合同仲裁機關申請仲裁或向有管轄權的人民法院起訴。
七、合同的變更或解除。
在執行合同過程中,如發生《中華人民共和國民法典》中允許變更或解除合同的情況時,雙方必須協商決定是否變更或解除合同。
八、其它事項。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
九、本合同自簽訂之日起生效,至交房手續辦理完畢之日失效。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
著作權轉讓合同契約要怎樣寫才能保證雙方利益?以下由文書幫小編提供著作權轉讓合同契約閱讀參考。
立合約者x x x(以下簡稱甲方)受托人x x x(以下簡稱乙方)編著x x x一書,雙方議定如下:
一、 乙方應付甲方稿費每千字x x 元整,于簽訂本合約時,先預付x x元整,余數于甲方交稿時,一次付清。
二、 本書預計字數為x x萬字左右。
三、 本書著作權經甲方同意轉讓乙方承受,由乙方辦理著作權登記。
四、 本書如有侵害他人著作權,及違背有關著作出版等現行各項法律或國家政策時,由甲方自行負責,與乙方無涉。其因而被有關機關扣留、沒收,或禁止發行致使乙方遭受損失的',甲方應負賠償責任。
五、 本書版權屬于乙方,甲方不得就本書內容的全部或一部分予以割裂,自行出版或轉讓。
六、 本書的排版校對,由乙方負責,惟求其正確無誤,得請甲方作最后的校核。
七、 甲方同意于x x x年x月x日完稿,交予乙方出版。
立合約者:
甲方:x x x
住址:
籍貫:
出生年月日:
乙方:
負責人:
住址:
x x x x年x月x日
甲方(買方):。
(蓋章)。
地址:
電話:
聯系人:
乙方(賣方):。
(蓋章)。
地址:。
電話:
聯系人:。
甲乙雙方根據民法典,平等互利,協商一致,同意簽訂本合同,共同信守。
1.貨物名稱、型號規格、基本配置、單位、數量、單價、金額及合同價見表1:(滿足招標文件要求)。
號序。
貨物名稱。
型號規格。
基本配置。
單位。
數量。
單價。
金額(元)。
1
2
3
4
5
6
計:人民幣(大寫)。
備注:
2.技術資料。
乙方應隨貨物提供下列技術資料:
2.1各系統的運用手冊。
乙方應以書面或電子文檔形式提供給甲方。
3.交貨地點 ____________時間____________或另見甲方書面通知。
4.售后服務:____________。
4.保修期____________。
5.驗收。
5.1本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內。
5.2貨物驗收合格后,甲乙雙方在結算驗收證明書上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規定的驗收期的,則視為其已驗收通過。
6.付款(詳見雙方說明的其它事項)。
6.1本合同以人民幣付款。
6.2乙方所供貨物經甲方驗收合格并出具結算驗收證明書后,由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內付款。
7.質量保證。
7.1乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過的,并完全符合行業規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命期內應具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于本合同4.1條表3的質量保證期內,乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷而產生的故障負責。
7.2在質量保證期內,如果貨物的數量、質量或規格與合同不符,或證實貨物是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方或使用單位應盡快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7.3乙方應在接到甲方或使用單位通知后,在本合同4.1條的響應時間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
7.4如果乙方在接到甲方或使用單位通知后,在本合同4.1條的響應時間內,沒有彌補缺陷,甲方可采取必要的補救措施,但其風險和費用將由乙方負擔,甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。
8.誤期賠償。
8.1如果乙方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務,甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法,賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五(0.5%)計收,直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五(5%)。一周按七(7)天計算,不足七(7)天按一周計算。并且,買方可考慮終止合同。
9.合同轉讓和分包。
9.1乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務。
10.適用法律。
10.1本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。
11.合同生效。
11.1本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
11.2本合同一式四份,以中文書就,甲、乙雙方各執一份,另一份報雨城區國庫科支付貨款,另一份報雨城區政府采購中心備案。
12.雙方需要說明的其他事項。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。
簽訂地點:___________簽訂地點:___________。
轉讓方:_______________(甲方)。
受讓方:_______________(乙方)。
本協議書由甲方與乙方就_______________房地產有限公司的股份轉讓事宜,于_______________年_______________月_______________日在_______________省_______________市訂立。
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,達成如下協議:
第一條股權轉讓價格與付款方式。
1、甲方同意將所持有的_______________房地產開發有限公司_______________%的股份共_______________元出資額,以_______________萬元轉讓給乙方,乙方同意按此價格及金額購買上述股份。
2、乙方同意在本合同訂立三日內以現金形式一次性支付甲方所轉讓的股份,甲方收到價款后,為乙方出具收據。
第二條雙方權利義務。
1、甲方保證所轉讓給乙方的股份是甲方在_______________有限公司的真實出資,是甲方合法擁有的股權,甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股份,沒有設置任何抵押、質押或擔保,并免遭任何第三人的追索。否則,由此引起的所有責任,由甲方承擔。
2、甲方轉讓其股份后,其在_______________有限公司原享有的權利和應承擔的義務,隨股份轉讓而轉由乙方享有與承擔。
3、乙方承認_______________有限公司章程,保證按章程規定履行義務和責任。
發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。
1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行。
2、一方當事人喪失實際履約能力。
3、一方違反合同,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要。
4、因情況發生變化,經過雙方協商同意變更或解除合同。
第四條爭議的解決。
1、與本合同有關爭議,各方應友好協商解決。
2、如果協商不成,則任何一方均可向人民法院起訴。
第五條合同生效的條件和日期
本合同經各方簽字并經_________________有限公司股東會同意后生效。
甲方:_________________。
___________年___________月_________日。
乙方:_________________。
___________年___________月_________日。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/huibaotihui/55879.html