承包合同是為了保證工程項目按照約定完成,維護合同雙方的合法權益而存在的。范文中的合同范本可以根據實際需要進行修改和優化,以滿足特定項目的需求和合同風險管理。
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為了提高甲乙雙方的經濟效益,整合雙方資源,充分發揮物流企業優勢 ,依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經甲、乙雙方平等、自愿協商,特訂立本承包經營合同,供雙方共同遵守執行。
第一條 承包經營事項
本合同所涉承包經營事項為:貨物運輸權和運營收益權。其中,如完成承包行為的車輛為甲方提供,乙方還享有該車輛的使用權。
乙方享有的貨物運輸權、運營收益權以及車輛使用權受本合同約定的限制。
第二條 承包期限
承包經營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月_______日止。
承包經營期限屆滿后,如甲方繼續發包的,同等條件下,乙方有優先承包的權利。 承包經營期限內,甲、乙雙方可依據本合同的約定,變更或解除本合同。
第三條 承包方式
一、基本承包經營方式:
1、甲方提供貨物運輸的貨源,由乙方運輸至甲方或貨主指定的地點。
2、甲方與貨物托運人辦理托運手續和運費清結。
根據經營需要,甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運手續和運費清結。
3、乙方必須在甲方通知的期限內完成甲方安排或隨時指定的運輸業務。
4、承包金反向給付,即由甲方向乙方支付本協議約定的承包金。
5、承包經營期間,乙方承擔貨物運輸過程中所發生的燃油、燃氣費用、路橋通行費用、車輛維修保養費用(保險公司賠償的除外)等經營成本。
二、補充承包經營方式:
乙方可以選擇以下方式作為完成承包經營的運輸工具(勾選):
1、甲方提供運輸工具。( )
甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機械狀況、服務內容及價格等事宜本合同期滿,乙方應將機動車輛檢修后,交甲方檢驗接收,并隨交修車工具。
2、乙方以自有車輛作為運輸工具。( )
乙方的運輸工具為: 號 汽車,車架號 ,發動機號 ,以及隨車工具。
3、上述車輛,必須車況完好、審驗合格、安全適用、符合行駛和貨運的國家強制性標準。
4、上述車輛,由甲方統一辦理保險投保。
5、上述車輛,在承包經營期限內進行維修、保養的,應統一在甲方指定的修理廠進行。
三、貨車采用班車運輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運行,法定節假日另行通知。
貨車按照甲方制定的《班車管理及運營質量考核標準》規范運作。
第四條 承包經營保證金和承包金
一、承包經營保證金
本合同生效后,乙方應向甲方交付承包經營保證金人民幣伍萬元,其中叁萬元由乙方在本合同生效當時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內支付。該保證金為乙方在承包經營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。 承包經營保證金一次性交付。承包經營期間,保證金不計付銀行利息。
承包經營期限屆滿,甲、乙雙方無債權、債務的,甲方在30日內一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。
二、承包金
1、承包金按貨運單趟支付。支付金額為人民幣 元。
第五條 甲方的權利義務
1、甲方有權糾正乙方在貨物運輸中違法、違規行為。
甲方有義務保證本企業貨運資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運的國家強制性標準。
2、甲方有權根據企業經營需要,自主地組織和調配貨源。
甲方有義務公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。
3、甲方有權定期組織乙方進行安全和職業道德學習,并進行考核。學習時間為 月 日,甲方另有權通知乙方參加臨時學習。
甲方有義務按照主管部門規定和通知,組織乙方參加主管部門舉辦的學習、培訓、評比等活動。
4、甲方有權制定本企業貨物運輸的規章制度。(該規章制度為本合同的附件) 甲方有義務保證規章制度符合物流行業的特點或交易習慣,不得增加乙方的負擔和責任。
5、甲方有權在承包經營期限內,指定專人對乙方使用的車輛進行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患,甲方有權要求乙方停止運輸。 甲方有義務保證乙方正常運輸,不得無理干涉。
6、甲方有權根據經營需要,制定統一服務規范、在運輸車輛上粘貼統一標示或廣告。(甲方制定的統一服務規范為本合同的附件)
甲方有義務保證統一服務規范符合物流行業的特點或交易習慣,不得增加乙方的負擔和責任。
7、甲方有權選擇投保的保險公司,有權決定對運輸貨物投保貨物損失險。 甲方有義務選擇服務質量優良、保險費用適中、理陪迅捷的保險公司投保,并應書面通知乙方。
甲方有義務對提供的車輛投保交強險、車輛損失險和第三者責任保險,并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。
8、甲方有權制定本企業統一的運費標準和其他費用收取標準。甲方有義務保證本企業統一的運費標準和其他費用收取標準不低于同地區、同行業的費用標準。
9、甲方有權根據經營需求要求乙方更換車輛或變更線路,乙方必須配合。
第六條 乙方的權利義務
1、乙方有權在甲方指定的貨物運輸期限內,自主安排運輸。乙方有義務保證完成甲方的貨物配送運輸,并服從甲方的統一貨物調配。
2、乙方有權對甲方調配的貨物進行查驗,有權拒絕運輸國家禁止運輸或可能造成危險的物品。
乙方有義務按車輛相關規定維修和保養車輛,保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務遵守交通法規和機動車操作規程,保證行車安全。
3、乙方有權拒絕支付本合同約定或主管部門規定以外的費用,有權對甲方沒有依據的收費提出異議或向主管部門投訴。
乙方有義務按照本合同約定,向甲方支付代為清結的運費和其他費用,并承擔因遲延支付給甲方造成損失的賠償責任。
4、未經甲方書面同意,乙方不得在運輸過程中擅自倒貨、換車、配載,
不得將車輛交給第三者駕駛,不得捎帶與工作無關的第三者,不得違反承包經營用途使用車輛,不得以任何理由扣留或變相扣留運輸貨物。
5、乙方有權對甲方制定的規章制度和統一服務規范提出建議和修改意見。 乙方有義務嚴格遵守甲方制定的規章制度和統一服務規范,并承擔違反規章制度和統一服務規范給甲方造成損失的賠償責任。
6、乙方有義務在運輸過程中發生交通事故和意外事件造成貨物損毀時,在30分鐘內通知甲方和保險公司,并立即報警。
7、乙方有義務保證聯系渠道通暢,可以隨時接受甲方貨運調配。
8、乙方有義務保守甲方的商業秘密。
第七條 貨物運輸風險承擔
一、貨物運輸風險
貨物運輸風險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災害等造成的物質損失以及對車輛內、外人員的賠償責任。
二、風險承擔
1、交通違章造成的行政處罰,乙方全部承擔。
2、交通事故,除因甲方提供的運輸工具固有的原因造成事故以外,其他情況下的事故賠償責任,由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中,扣除保險公司理陪并實際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。
3、貨物毀損的,除因甲方提供的運輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外,其他情況下的賠償責任,由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中,扣除保險公司理陪并實際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。
4、意外事件和自然災害等造成的物質損失和賠償責任,由乙方提供有權部門的書面證明,根據國家相關法律規定處理。
5、車輛和貨物包裝固有原因的確定,以國家相關檢驗機構的書面認定為準。
6、乙方遭受人身損害的,除保險公司理陪并實際賠付的部分外,甲方不承擔任何賠償或補償責任。
三、賠償處理費用承擔
賠償責任認定和處理過程中,包括但不限于人員工資、旅差費、法院訴訟費用、必要的律師代理費、主管部門的處理費用、鑒定費用等費用,由乙方承擔。
第八條 違約責任
一、本合同履行期間,雙方應嚴格履行,不得單方解除、終止本合同。如有違反,違約方應向對方支付人民幣 元的違約金。其他直接經濟損失,違約方另行賠償。
二、下列情況下,由甲方支付乙方年度承包費總額20%的違約金,并賠償乙方的實際經濟損失:
1、提供的運輸工具不符合國家強制性標準的
2、未向乙方提供營運證照、繳費憑證,致使乙方無法營運的
3、在貨源緊張時,向承包人以外的人員調配貨運的
三、下列情況下,由乙方支付甲方年度承包費總額20%的違約金,并賠償甲方的實際經濟損失:
1、完成承包經營的車輛不符合國家強制性標準的
2、不能保證甲方調配貨運的
3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的
4、不參加甲方組織的學習、培訓的
6、因乙方原因不能取得聯系的
7、無合法情由,拒不執行甲方統一服務規范的
因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的,乙方除承擔上述違約責任外,還應承擔該違約責任。
四、下列情況下,甲方可以解除本合同,乙方的承包經營保證金不予退還,乙方并應賠償甲方的其他實際經濟損失:
1、連續兩次不能完成甲方調配貨運的
2、連續兩次違章駕駛并受到行政處罰的
3、三次不參加甲方組織的學習和培訓的
4、發生交通事故并承擔全部事故責任的
5、以甲方名義與他人簽定貨運協議并收取運費的
6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調配的貨物的
7、故意泄露甲方商業秘密的
8、發生交通事故不及時通知甲方和保險公司的
9、扣留或變相扣留運輸貨物的
因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的,乙方除承擔上述違約責任外,還應承擔該違約責任。
五、甲方應按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠,每拖欠一日,應向乙方支付拖欠部分1%的違約金。
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,結合發電有限責任公司的'具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工作范圍與內容。
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。
第二條合同期限。
本合同期限一年。
第三條承包方式。
第四條合同總價。
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條材料供應。
1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗;。
2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。
第六條驗收標準。
1.缺陷消除率100%;。
2.微波設備運行率為99.8%;。
3.交換設備運行率為99.9%;。
4.調度總機運行率為99.9%。
第七條質量保證金。
1.本合同質量保證金為合同總價的10%;。
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
第八條付款方式。
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月25日前結清當月90%的服務費,其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
第九條違約責任。
1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失,及未按本合同規定向甲方提交資料,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛:
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力:
由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,還應書面通知另一方,并應在15天內,提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響,通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任,或者延期履行本合同。
第十二條合同變更:
本合同簽訂后,如需修改,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
第十三條附則:
本合同一式肆份,雙方各執兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍。
2.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
(授權代表)(授權代表)。
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
年月日年月日。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務:_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務:_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規格。
質量要求。
計量單位。
數量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱。
型號。
規格。
質量要求。
計量單位。
數量。
單價。
總價。
圖紙、技術資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條圖紙提供。
第七條轉包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助。
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解。
除合同。
第十一條監督。
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證。
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任。
1.承攬人的違約責任。
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任。
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓。
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。
委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式。
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:20xx年月日,項目必須在20xx年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產完成驗收合格后,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量。
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作。
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養,設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節假日及夜間生產值班。7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在日內清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應。
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續,乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養,嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現場,如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產。
十六、項目移交。
乙方應在產品驗收后規定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應立即調整撒離部分(30%~40%)人員另行安排,余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:(下稱乙方)
身份證號碼:
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的____木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
甲方將座落于_____的____木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的____木材廠的現狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
1、承包經營期限為_____年,即從20____年____月____日起至20____年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為_____元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金。
2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂后甲方應及時將____木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監督權。
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將____木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?;驈氖屡c經營范圍無關的經營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養,對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金_____元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
1、協議期滿后,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字后生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
20____年____月____日 20____年____月____日
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工,經甲乙雙方共同協商達成如下協議:
1、工期要求:乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工,自帶焊機壹臺,其余焊機由甲方提供,工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品,包括被子等。乙方必須在甲方規定的時間內完成這批任務,工作中必須服從甲方的統一調度。
2、進廠人員必須服從甲方管理,按時上下班,并遵守廠規定的作息時間,在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施,如有損壞按價賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質量。
5、嚴格按照焊工安全操作規程辦事,工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規程操作造成的后果由乙方自己負責。
6、焊接工程量與單價計算為:
a、二懸臂主柱套;價格合計價格。
b、三懸臂主柱套;價格合計價格。
c、二懸臂支桿套;價格合計價格。
d、三懸臂支桿套;價格合計價格。
e、羊柱支桿套;價格合計價格。
合計總價元。
以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協議甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
20xx年11月1日。
車間內甲方:江蘇鼎天實業投資有限公司乙方:承包人在江蘇鼎天實業投資有限公司車間內承包鋼結構加工勞務。承包范圍包括機械校正以后的工序,包括火焰校正、拼裝、手......
甲方:
乙方:
現有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產,共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營,雙方達成協議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營,乙方自主經營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每月應支付給甲方承包款元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產,及時對財產進行維護、維修,不得轉移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備,擴大生產力,在承包期滿乙方所置的.設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理,及時排除可能造成安全隱患,發生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經濟和法律責任,但甲方應協調處理。
五、其它。
1、如國家政策調整、征用廠地、經合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。
3、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營,甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
簽訂日期:簽訂日期:
甲方:安達(錦鴻)洗水廠。
乙方:
為了共同效益,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。
2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費,宿舍水、電、衛生費等)。
3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)。
二位0.70元/條四位0.90元/條六位1.20元/條。
八位1.40元/條十位(全條)1.60元/條(水后同價)。
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂:
二位0.80元/條四位1.20元/條六位1.50元/條形碼八位1.80元/條。
十位2.20元/條(封頂)打膠針0.30元/條(包定位)。
5、乙方在生產過程中,必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條,如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修,如有人為現象,甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題,一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時,甲方有權外發加工,外發之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發生現的次品,當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準,但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務,如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費,打板通知20分鐘不到,每次罰50元)。
10、乙方承包加工費結算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發,工人由乙方直接管理,甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的,扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔,不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規定,經甲、乙雙方同意并共同遵守執行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名:甲方簽名:
法人代表:法人身份證號:
乙方(承包方):
法人代表:法人身份證號:
甲乙雙方經平等協商,現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議:
甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產,甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具,甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限。
承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約,違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優先滿足乙方續包,乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包,否則甲方有權作出其他處理。
三、質量標準。
乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準:
四、工資結算。
1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資:
_加工工價為_元/條;_加工工價:_16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量,若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件,則甲方當月應按_件_的保底加工工資數額結算給乙方,以便乙方能穩定員工隊伍,為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時,甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時,乙方可按照以下原則增聘員工:按照員工人均日加工量_件的定額,先確保_名員工,即日加工量為_件_,若甲方要求日產量_件以上,則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人,余數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量,但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。
五、獎懲約定。
乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的,若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介于乙方所聘員工數和一半員工數(四舍五入取整)之間時,甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少于乙方所聘員工數的一半時(四舍五入取整),甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年,甲方應另行給予乙方_萬元獎金。
六、員工管理。
乙方聘請的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規外,還應遵守以下規定:
1、在廠區內打架的每人每次扣_元。
2、在廠內包括宿舍內抽煙的'每人每次扣_元,在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛護好設備和工具,下班時關閉電源和各種設備。
七、其它事項。
1、乙方向甲方繳交_萬元保證金,以確保加工的質量,廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結算工資,甲方若不能按時向乙方支付加工工資,乙方有權利停工,且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向對方賠付損失。
4、在廠區內,無主觀故意造成的損失按_%賠付,故意損失按_%賠付。
5、乙方內部員工工資結算,打架斗毆與甲方無關。
6、甲方保證不挑起廠內員工事端,若出現一起,除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。
7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。
8、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格。
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內,本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產,合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準。
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點。
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現場收貨聯系人:
五、包裝標準。
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
六、貨款支付。
6.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
6.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的同時,開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
七、違約責任。
7.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除。
8.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
8.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
九、解決爭議的方式。
9.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他。
10.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
10.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
甲方:
乙方:
根據《合同法》之規定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經雙方友好協商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設備庫工程相關事宜,達成協議條款如下:
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務。
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執行。
四、乙方的權利和義務。
2、按照圖紙制作,保證工期和質量。.配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執行。
五、技術要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。
六、付款方式。
合同簽訂3日內,甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字):乙方:(蓋章簽字)。
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式。
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:20xx年月日,項目必須在20xx年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產完成驗收合格后,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量。
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作。
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養,設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在日內清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應。
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續,乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養,嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現場,如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產。
乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規定采取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》,要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交。
乙方應在產品驗收后規定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十九、其他。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方:
負責人:
聯系電話:
簽訂日期:
乙方:
負責人:
聯系電話:
簽訂日期:
甲方:合肥市華升泵閥股份有限責任公司乙方:賬戶:開戶行:賬號:
二、雙方職責。
1、本合同簽訂,經甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數量結算。
3、乙方提供普票。
三、本合同經雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字:乙方簽字:
年月日年月日。
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)。
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
品名:貨號:
顏色:尺碼:
第二條服裝數量。
1、計量單位:
2、數量:
第三條原材料的提供。
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
提供日期:
第四條服裝質量。
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供。
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在2天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在2內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬。
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條包裝方式。
內用,外用包裝,包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:。
第九條服裝驗收。
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款。
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算。
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內,一次性付清合同約定的全部款項;。
第十二條留置權。
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的`責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決。
本合同經雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份;。
甲方(章):乙方(章):
電話:電話:
年月日年月日。
甲方:電話:
身份證號碼:
聯系地址:
乙方:電話:
身份證號碼:
聯系地址:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定:甲、乙雙方就位于廣西貴港市港南區湛江鎮初級中學大門右側鄧清華屋的電子線材加工廠承包事宜經共同協商,達成以下協議:
二、雙方權利及義務:
甲方權利及義務。
1.甲方有權要求乙方遵守公司的規章制度進行生產管理;。
3.甲方必須每月15號之前將上月加工費總額交予乙方;。
乙方權利及義務:
乙方每月10號前必須把上月加工費費對賬單交付到甲方相關人員,并核對清楚;
乙方必須按照甲方的生產需要進行生產安排,并且配合甲方保質保量如期的完成相關訂單;
三.承包期限。
四.安全責任。
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內,一切安全事故由乙方負責,甲方概不負任何責任。
六、其它事項。
1.計件單價:編織線雙插頭帶usb頭+中部調音線材成品加工費為1.45元/條(此單價包含人工,電費,廠租,錫條,錫線,膠料等所有費用),四芯頭條線加工費為0.06元/條,兩芯頭條線及咪線加工費為0.05元/條。其他線材加工單價甲乙雙方根據實際協商計算,所有線材具體加工費單價已下達的生產訂單單價為準。
2.甲方已預繳2020年10月1日-2021年9月30日的租金,自2020年12月1日起租金由乙方承擔,甲方從乙方加工費中扣除。
3.合同期內甲方自行購買的機器設備免費提供給乙方使用,乙方負責保養維修等一切費用,若因乙方原因造成的機器損壞或者遺失,甲方有權要求乙方全額賠償并追加損失。
4、甲方交付乙方的設備清單及設備定價。
a.贊陽立式注塑機5臺12000元/臺。
b.10p螺桿空壓機+氣罐1臺7000元/套。
c.膠料破碎機1臺3000元/臺。
d.烘料機1臺2000元/臺。
e.線材綜合測試機2臺3000元/臺。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用,維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內,如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因,導致乙方不能生產的情況下,由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系,無法讓乙方繼續開工,則雙方按終止合同處理并進行結算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即深圳市地區提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
本合同未盡事宜,雙方應協商解決,協商不成時,可向當地人民法院訴訟解決。本合同自雙方蓋章簽字后生效。合同一式兩份,甲乙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
合同編號:
簽訂地點:
定作方:______。
承攬方:______。
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限。
二、定作方帶料。
三、質量要求、技術標準。
四、承攬方對質量負責的條件及期限。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
六、驗收標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨方式及地點。
九、交付定金預付款數額及時間。
十、結算方式及期限。
十一、違約責任。
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的.,可向人民法院起訴)。
十四、雙方協商的其它條款。
-----------------------------------。
|定作方|承攬方|鑒(公)證意見:|。
|單位名稱(章)|單位名稱(章)||。
|單位地址:|單位地址:||。
|法定代表人:|法定代表人:||。
|委托代理人:|委托代理人:|經辦人:|。
|電話:|電話:|鑒(公)證機關(章)|。
|電報掛號:|電報掛號:|年月日|。
|開戶銀行:|開戶銀行:|(注:除國家另有規定外,|。
|帳號:|帳號:|鑒(公)證實行自愿原則)|。
|郵政編碼:|郵政編碼:||。
-----------------------------------。
有效期限:年月日至年月日。
監制部門:印制單位:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
合同。
甲方:赤河雨灌溉設備加工廠。
乙方:
本著互惠互利共同發展的原則,就甲方造粒車間的農廢塑料,分揀、選承包給乙方生產管理,經甲乙雙方友好協商達成以下協議:。
一、合同期限:年月日至年月日止。
二、承包任務:全年生產時間為個月。每月生產時間為25天(其他為檢修設備時間)。
三、甲方職責:
1、甲方提供現有的生產設備、現場作業鏟車(司機乙方自行安排,工資乙方自付)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備,工人衛生、洗浴設施。
2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方毛料供給。(如因原料問題導致每月生產不了25天,差補天數按每天每人80元給補齊25天工資)。
3、甲方保證乙方的生產,生活用電,用水。
4、甲方提供乙方生產時所有機器易損件的供應(安全管理工作由乙方負責,在生產中除自然)。
6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責:
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。
7、乙方只負責處理礦石量,選礦指標全部由甲方技術人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結算方式:
1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數,按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表,每自然月上報公司核實后給予結算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發放一切承包費用。
3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放,除去工資一項,剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務:
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
九、甲方的權利和義務:
1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出,雙方協商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費,致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產維修期間,材料費用為甲方支付,人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造,設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當事工人。
5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時,甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量,停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。
十、乙方的權利和義務:
1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產,并配有專業管理技術人員,在承包期負責設備保養和維修,如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑒定,如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經常性對工人進行安全教育,嚴格按照安全操作規程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統一管理,協調調配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒,嚴禁打架,睡覺,脫崗,玩手機等一切與工作無關的事情。
十一、違約責任:
1、雙方嚴格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失,并承擔相應的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務,乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務,甲方有權單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協商終止本合同。
4、乙方在設備正常,處理礦石量達到任務要求時,甲方不得單方面提出解除合同,否則給予乙方賠償連續生產四個月的承包費。
十二、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。協商不成可向當地經濟仲裁委員會提起仲裁。
十三、本合同的附帶補充合同同樣具有法律效力。
十四、本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,存檔一份。雙方進廠簽字、蓋章后生效。
甲方:法人代表蓋章。
乙方:身份證號:
簽訂時間:年月。
日
身份證號碼:_________。
印刷加工:在確認打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點:甲方公司提供的場地、設施、設備、工具等,乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣品之要求按時、按質完成,印刷品質量以樣品為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件,甲方有權要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時,甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認后仍需要進行修改,甲方同意視修改內容額外支付的費用印刷承包協議書范本印刷承包協議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應不超過樣品的2%,其他如需檢驗的項目按國家行業標準有關平印刷品的質量標準驗收。
4、甲方對印刷質量有任何異議,須在交貨后三個工作日內提出。
二、乙方責任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規定的印數,不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業務后,應當認真清點印刷品數量,登記臺賬,并根據本合同的規定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方應自覺保護甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數量同意允許2%的不良品,甲方有權選擇是否按合同單價接收超產品。若甲方不接收,乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額,甲方有權要求乙方補足所缺產品印刷承包協議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數量結算工資,產品按價格表上工價結算《附價格表》。
7、承包結束時,乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具、油墨數量、等輔助材料全部清還甲方,配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,同樣有效。
甲方:_________乙方:_________。
________年____月____日_________年____月____日。
乙方:
經甲方全體合伙人同意,甲乙雙方在公平、公正友好協商,將順達石材加工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產,共計人民幣一百八十萬元)使用經營權承包給乙方負責經營,雙方達成協議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營,乙方自主經營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每年按應支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式:乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,沒拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金,超過一個月,甲方有權停止停止乙方的正常生產。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產,及時對財產進行維護、維修,不得轉移、變賣,不得將順達石材廠資產作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備,擴大生產力,在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、石材廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理,及時排除可能造成安全隱患,發生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經濟和法律責任,但甲方應協調處理。
9、承包期間如有關部門要求石材廠整改(如廠內場地硬化、車間噪音隔離、建設工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應由甲方出資,所增加財產為甲方所有,投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元,則乙方每年應增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產經營權為乙方所有,整改期間如乙方不能生產,則按時間比例減交承包金。
五、其它。
除合同。2、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營,甲方應按年承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應按年承包款﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執一份。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
簽訂日期:
簽訂日期:
加工是通過一定工序和方式將原材料、半成品轉化為目標需求的過程的總稱。那么簽訂加工承包。
合同。
需要注意什么呢?以下是本站小編整理的加工承包合同,歡迎參考閱讀。
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式。
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:20xx年月日,項目必須在20xx年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產完成驗收合格后,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量。
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作。
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養,設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在日內清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應。
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續,乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養,嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現場,如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產。
乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規定采取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》,要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交。
乙方應在產品驗收后規定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方:
負責人:
聯系電話:
簽訂日期:
共
2
頁,當前第。
1
頁
1
2
。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/huibaotihui/142926.html