承包合同的解除、變更和終止應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同約定,并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。承包合同的模板和范文是業(yè)主方和承包方共同關(guān)注的問題,下面是一些可供參考的范文。
定作方:________________。
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方________元(即總價款的________%),在加工量達(dá)到________%,定作方付給承攬方________元(即總價款的________%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方________元(即總價款的________%),預(yù)留________元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其它。
(如:.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的.,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________(蓋章)。
代表人:________________(蓋章)。
地址:________________。
電話:________________。
開戶銀行:________________。
帳號:________________。
承攬方:________________(蓋章)。
代表人:________________(蓋章)。
地址:________________。
電話:________________。
開戶銀行:________________。
帳號:________________。
________年________月________日訂。
甲方:
乙方:
為開發(fā)本村山區(qū)經(jīng)濟,經(jīng)生產(chǎn)隊長以上會議決定,將本村車站至雙坑口路段進(jìn)行路面硬化。路段長約4.5公里,工程款以上撥資金為準(zhǔn)。工程以議標(biāo)方試承包,與乙方訂合同如下:
1.工程規(guī)格:路面硬化寬度3.5米,包括路基整平,涵洞設(shè)施(15cm水泥管埋設(shè)),雙坑口車站,不包括路肩。
2.工程質(zhì)量:按康莊工程標(biāo)準(zhǔn)施工,以上級相關(guān)部門驗收合格為準(zhǔn)。
3.施工期限:20__年12月31日前完工。(公歷)
4.付款辦法:以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數(shù)給乙方。甲方提供乙方相關(guān)證明,乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)驗收手續(xù)。(含路肩未做)
5.包工包料:工程涉及的人工,材料,機械,水電等由乙方負(fù)責(zé)。填充料可以到水庫采取,里翁通往水庫路道,由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。
6.押金:乙方交甲方押金壹萬元,自合同簽訂之日起10日內(nèi)未動工,沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7.施工期間,發(fā)生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自來水管損壞維修)。
8.本合同一式叁份,供雙方參照執(zhí)行。本合同未盡事宜參照相關(guān)法律。
甲方:
乙方:
20__年__月__日
(甲方):
(乙方):
為更好地打造品牌,建設(shè)綠色通道工程,本著因地制宜、適地適樹以及“誰管護,誰受益”的原則,依據(jù)《合同法》,《農(nóng)村土地承包法》,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同。
一、樹木栽植地方位及面積:
該樹木栽植地位于四至:東至西至:南至:北至:。面積:畝。
二、合同期限:自年月日起至年月日止。
三、雙方權(quán)利義務(wù):
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)。
1、合同期內(nèi),該幅土地專用于建設(shè)綠色通道工程,甲方可以栽植規(guī)定樹木,不得隨意栽植其他作物。
2、甲方負(fù)責(zé)制定樹木栽植時間和栽植標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,管護期內(nèi)對乙方提供技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。
3、甲方向乙方一次性提供規(guī)格為樹株。
4、甲方協(xié)助乙方辦理林權(quán)證,協(xié)助乙方制止破壞林木的違法行為,必要時依法及時向上級人民政府主管部門匯報,協(xié)助作出相關(guān)處理。
第二年200元/畝、第三年100元/畝的補貼,否則取消補貼。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)。
1、合同期內(nèi)乙方享有林木的經(jīng)營管理權(quán)、所有權(quán)。
2、乙方須保證土地的特定用途,不得在該土地上種植其他作物或用作它途。
3、乙方必須按甲方要求及時對樹木進(jìn)行澆水、施肥、除草、打藥等管理。
4、乙方保證所植樹木保存率需達(dá)100%,成活率達(dá)95%以上。當(dāng)年秋冬至來年3月前,未成活的樹木由乙方自購與原樹種相同且規(guī)格高于原植苗木進(jìn)行補植,否則每少一棵按10元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
5、乙方對樹木采伐更新需按規(guī)定到林業(yè)主管部門辦理采伐審批手續(xù)。
6、在合同期內(nèi),如有工程建設(shè)或不可抗拒的自然災(zāi)害,按有關(guān)政策辦理。
四、爭議解決方式。
合同變更需甲乙雙方協(xié)商一致,協(xié)商不成的由縣政府林業(yè)主管部門調(diào)解,調(diào)解不成的可以向人民法院起訴。
五、合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決,所達(dá)成協(xié)議與本合同有同等效力。
六、本合同一式四份,縣財政局、林水會戰(zhàn)指揮部、甲、乙方各執(zhí)一份。
七、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標(biāo)段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權(quán)。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權(quán),即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項。
二、乙方義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目前期的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務(wù)過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細(xì)節(jié),不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認(rèn)真履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用,使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬”的規(guī)定。如果居間成功,則甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬。
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2%計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔(dān),本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預(yù)付款5%到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預(yù)付款20%到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發(fā)包方提供的相關(guān)資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務(wù)成功完成后,在工程建設(shè)期間,若業(yè)主方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關(guān),居間人不承擔(dān)任何責(zé)任,一切法律責(zé)任和經(jīng)濟風(fēng)險由甲方全部承擔(dān)。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產(chǎn)生的一切費用,都由自己方承擔(dān),與對方無關(guān)。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項。
甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容,由泄密方承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
1、乙方未完成居間服務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責(zé)任和爭議解決方式。
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工,發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準(zhǔn)備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達(dá)成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方公司蓋章:乙方簽章:
法定代表人簽字:代表人簽字:
身份證號碼:身份證號碼:。
合同簽訂日期:年月日合同簽訂日期:年月日
(發(fā)包人名稱):_________________(以下簡稱甲方)
(承包人名稱):_________________(以下簡稱乙方)
___________高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱,以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱),已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至,長約,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分:
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價:_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。
5.承包人項目經(jīng)理:_________________。承包人項目總工:_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工,工期為225日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時,以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
甲方:法人代表:
乙方:
年月日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的`所有款項給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標(biāo)段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權(quán)。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權(quán),即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項。
二、乙方義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目前期的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務(wù)過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細(xì)節(jié),不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認(rèn)真履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用,使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬”的規(guī)定。如果居間成功,則甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬。
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2%計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔(dān),本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預(yù)付款5%到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預(yù)付款20%到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發(fā)包方提供的相關(guān)資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務(wù)成功完成后,在工程建設(shè)期間,若業(yè)主方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關(guān),居間人不承擔(dān)任何責(zé)任,一切法律責(zé)任和經(jīng)濟風(fēng)險由甲方全部承擔(dān)。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產(chǎn)生的一切費用,都由自己方承擔(dān),與對方無關(guān)。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項。
甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容,由泄密方承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
八、合同終止。
1、乙方未完成居間服務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責(zé)任和爭議解決方式。
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工,發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準(zhǔn)備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達(dá)成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期:______年______月______日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與辦法:
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3、0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的`所有款項給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:______乙方:______。
______年______月______日。
在不斷進(jìn)步的社會中,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,合同的`簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的高速公路施工承包合同,歡迎大家分享。
(發(fā)包人名稱)(以下簡稱甲方):_________________
(承包人名稱)(以下簡稱乙方):_________________
山西忻阜高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱,以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱),已接受河南省__________工程有限公司(承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至,長約,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分:_________________
(1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評標(biāo)期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價:_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工,工期為225日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時,以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:_____________________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況。
1.工程名稱:小區(qū)綠化工程。
2.工程地點:小區(qū)內(nèi)。
3.工程承包范圍和內(nèi)容:小區(qū)院內(nèi)空地綠化(詳見圖紙、清單。)。
4.承包方式:由乙方按雙方確定平面圖和栽種綠化樹種進(jìn)行種植、包成活。
第三條工程合同造價:
本工程合同預(yù)算造價為人民元(大寫:)。
第四條工程價款的支付與結(jié)算。
1.綠化種植后,甲方應(yīng)一月內(nèi)付給乙方合同總造價70%工程款;。
2.養(yǎng)護期滿,付清合同尾款。
第五條。
1.苗木成活養(yǎng)護期:一年。
2.養(yǎng)護期間的一切養(yǎng)護流程由乙方承擔(dān),保證苗木生長旺盛。
3.乙方包栽包活,養(yǎng)護期內(nèi)產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
4.乙方養(yǎng)護期內(nèi)樹木枯死由乙方負(fù)責(zé)重新栽植,費用由乙方承擔(dān)。
第六條工程質(zhì)量和檢查驗收。
1第二條工程期限:年月日栽種管護期至年。
1.本工程質(zhì)量要求100%成活。
2.乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙,并接受甲方現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
3.養(yǎng)護期滿后,由甲方及時組織竣工驗收,驗收合格后,將工程移交給甲方管理。
第七條雙方負(fù)責(zé)事項。
1.甲方。
(1)按規(guī)定提供施工場地,免費提供乙方施工用水。
(2)組織對工程的竣工驗收,并按合同規(guī)定日期配合乙方辦好竣工結(jié)算工作。
2.乙方。
(1)施工場地的平整。
(2)確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付。
(3)在交工前應(yīng)負(fù)責(zé)管理,并清理好場地。
第八條本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由仲裁機構(gòu)仲裁,仲裁機構(gòu)由甲乙雙方協(xié)商而定。
第九條附則。
本合同未盡事項,一律按《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,合同工程竣工交驗,結(jié)清工程尾款,養(yǎng)護期滿后自然失效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包方(蓋章)承包方(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:________年_______月______日
乙方:
為了保障公路養(yǎng)護維修作業(yè)人員、設(shè)備安全和車輛的安全運行,規(guī)范養(yǎng)護維修工程的安全管理和作業(yè)行為,經(jīng)甲、乙雙方研究決定,簽定協(xié)議如下。
一、乙方在開工前需組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。重點學(xué)習(xí)jtgh30-公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程、《黑龍江省公路養(yǎng)護安全作業(yè)工作制度》,并按要求制定公路養(yǎng)護維修作業(yè)的安全保障方案,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后方可開工。
二、乙方在養(yǎng)護維修作業(yè)中要嚴(yán)格遵照jtgh30-公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程、《黑龍江省公路養(yǎng)護安全作業(yè)工作制度》的要求進(jìn)行各項安全技術(shù)操作,設(shè)置各項交通安全標(biāo)志,按已制定的公路養(yǎng)護維修作業(yè)的安全保障方案實施。
三、乙方在養(yǎng)護維修作業(yè)中需配備專職或兼職安全管理人員,并做好上崗前的安全技術(shù)教育,掌握各項安全技術(shù)規(guī)程,在施工期內(nèi),實行責(zé)任追究制度,責(zé)任落實到人。
四、乙方應(yīng)做好意外事故的搶險救援預(yù)案,并積極與當(dāng)?shù)亟痪?、醫(yī)療搶險等相關(guān)部門加強溝通,保證一旦發(fā)生安全事故,能夠采取及時有效援救措施。
五、乙方應(yīng)服從甲方的安全管理部門的檢查工作,保證安全設(shè)施處于良好的工作狀態(tài),任何人不得隨意改變安全設(shè)施的位置,以保證維修作業(yè)區(qū)安全控制的有效性。
六、由于乙方違反jtgh30-公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程、《黑龍江省公路養(yǎng)護安全作業(yè)工作制度》有關(guān)規(guī)定造成事故,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費用,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任費用,同時將依情節(jié)追究乙方相關(guān)人員的責(zé)任。
七、本合同有效期:年月日--年月日。
八、簽定日期:年月日
九、本合同一式二份,甲乙雙方各一份。
甲方單位:高速公路有限責(zé)任公司。
甲方代表:
乙方單位:
乙方代表:
通信地址:______________。
法定代表人:______________。
證件類型及編碼:______________。
電話:______________。
乙方:______________。
通信地址:______________。
身份證號碼:______________。
電話:______________。
鑒于:______________。
1、甲方為完成省市工程建設(shè)項目缺乏資金,并獲知乙方能夠提供融資相關(guān)信息并協(xié)助甲方完成融資,現(xiàn)委托乙方尋找、介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2、甲乙雙方共同確認(rèn):甲方同意委托乙方為尋找、介紹出資方,乙方同意接受委托,雙方簽訂正式合同,并嚴(yán)格履行,以達(dá)到雙方目的。
3、雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項。
1、甲方計劃進(jìn)行工程建設(shè)項目地點位于______省____市____區(qū)____路____號,甲方委托乙方為完成該項目施工所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方,乙方接受甲方委托。
2、乙方應(yīng)為甲方尋找或介紹出資方,并促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式與甲方簽訂融資合同。甲方委托乙方協(xié)助融資的數(shù)額為元人民幣,大寫:______________。
第二條居間人的權(quán)利義務(wù)。
1、乙方在接受甲方的委托時,甲方應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照等合法的經(jīng)營資格證明。
2、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹甲方融資工程項目的相關(guān)情況。
3、乙方應(yīng)認(rèn)真完成甲方的委托事項,即,按照合同第一條所規(guī)定的內(nèi)容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關(guān)對方當(dāng)事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。
4、乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方對甲方所借款項不承擔(dān)任何性質(zhì)的擔(dān)保責(zé)任。
第三條居間報酬與費用。
1、若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應(yīng)向乙方支付人民幣大寫:整,小寫:,作為乙方酬金,此酬金的有關(guān)稅款由甲方負(fù)擔(dān),居間費用由乙方自行承擔(dān)。酬金的支付方式為:現(xiàn)金(電匯)分期支付。
經(jīng)雙方同意,此酬金分期支付:
第一期:合同簽訂之日起日內(nèi)甲方支付乙方(全款的%)計人民幣大寫:整,即小寫rmb元整。
第二期:根據(jù)甲方的.工程施工進(jìn)度開始售樓或已開工個月內(nèi)(以先到期限為準(zhǔn)),甲方支付乙方(全款的%)計人民幣大寫:整。即小寫rmb元整。
第三期:根據(jù)甲方的工程施工進(jìn)度樓層蓋到層以上或樓已銷售%以上的(以先到期限為準(zhǔn)),甲方支付乙方(全款的%)計人民幣:大寫整。即小寫rmb元整。
第四期:根據(jù)甲方的工程施工進(jìn)度,樓已封頂或樓已銷售完畢(以先到期限為準(zhǔn)),甲方支付乙方(全款的%)計人民幣:大寫:整。即小寫rmb元整。
第五期:
除本條規(guī)定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
2、若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同,乙方無權(quán)要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其從事居間活動所支出的必要費用。
所謂必要費用是指:______________。
3、若甲方未能按時支付酬金,乙方有權(quán)要求甲方按照日%的比例支付滯納金。雙方同意,由為甲方所應(yīng)支付的全部酬金承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
第四條合同的解除。
發(fā)生下列情形之一,甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同。
1、甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
3、國家政策法規(guī)調(diào)整致使本合同履行可能違法;
5、當(dāng)事人一方遲延履行合同主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
6、當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第五條違約責(zé)任。
本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的,都應(yīng)當(dāng)賠償另一方因此而遭受的損失,并支付本合同居間報酬總額的____%作為違約金。
第六條聲明及保證。
甲方:
1、甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政單位或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1、乙方具有完整的民事行為能力,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)()均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政單位機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密。
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為年。
第八條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、一方變更通信地址,應(yīng)自變更之日起日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第九條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第十一條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第十二條不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第十三條合同的解釋。
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十四條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為年,自________年____月____日至________年____月____日。
本合同正本一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力;另一份留交備案。
甲方(蓋章):____甲方(蓋章):____。
法定代表人(簽字):____法定代表人(簽字):____。
簽訂地點:____________簽訂地點:____________。
________年____月____日。
發(fā)包方:____________(以下簡稱甲方)。
承包方:____________(以下簡稱乙方)。
為做好____________養(yǎng)護工作,使養(yǎng)護管理工作專業(yè)化、規(guī)范化,提高高速公路養(yǎng)護質(zhì)量,改善高速公路的通行服務(wù)水平,根據(jù)《中華人民共和國公路法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定,雙方就____________的維修保養(yǎng)工作委托給乙方承包事宜,經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、維修保養(yǎng)范圍。
甲方所管轄的項目資產(chǎn)范圍,即____________征地紅線圖以內(nèi)主線___公里(起點_____,終點____),收費廣場及匝道的車道折合里程____公里,維修保養(yǎng)總里程______公里,統(tǒng)一委托乙方維修保養(yǎng)。
二、維修保養(yǎng)內(nèi)容。
維修保養(yǎng)內(nèi)容包括:日常保潔及小修保養(yǎng),具體內(nèi)容如下:
1、日常保潔:指高速公路經(jīng)常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養(yǎng)護和日常巡查工作。
路基、路面保潔工作內(nèi)容:路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現(xiàn)場清潔,小面積油污處理,以及有關(guān)廢棄物的處理工作。
清理、清疏工作內(nèi)容:橋梁、涵洞構(gòu)造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺)異物清理;墩臺雜物清理;排水系統(tǒng)(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。
日常巡查工作內(nèi)容:包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、
唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統(tǒng);沿線交通設(shè)施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養(yǎng)情況等。
2、小修保養(yǎng):是指高速公路及配套設(shè)施的各種輕微病害的處理工作,是主要以人工消耗為主的維修保養(yǎng)工作。
路基:排水設(shè)施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復(fù)維修與加固工作。路面:包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復(fù)維修和保養(yǎng)工程。
中央分隔帶:路緣石、方磚等的更換維修工程,單點維修在1m范圍內(nèi)。
橋梁:橋梁支座保養(yǎng)、墩、臺清理;伸縮縫兩側(cè)剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。
生活管理區(qū):綠化、道路及垃圾堆放點的定期清理。
綠化:包含收費站等站區(qū)、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養(yǎng),主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。
三、維修保養(yǎng)工程質(zhì)量。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范(__________________)、公路橋涵養(yǎng)護規(guī)范(__________________)、公路隧道養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范(__________________)、公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程(__________________)的要求進(jìn)行高速公路的養(yǎng)護作業(yè),及時完成路基、路面、結(jié)構(gòu)物及其沿線附屬設(shè)施的修復(fù),確保高速公路及附屬設(shè)施的運營處于良好的狀態(tài)。維持良好的路容、路況、路貌,保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”,使____________的養(yǎng)護工作達(dá)到優(yōu)良水平的要求。
甲方:______。
_________年_________月_________日。
乙方:______。
甲方: 法人代表:
乙方:
年 月 日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
甲方:
乙方:
為滿足甲方承基土建工程施工的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內(nèi)容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準(zhǔn)。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關(guān),支付時甲方按監(jiān)理工程師認(rèn)可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進(jìn)度必須跟上甲方進(jìn)度。否則甲方有權(quán)中止合同。
三、工程質(zhì)量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進(jìn)行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負(fù)責(zé),因乙方原因造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
四、工程款支付
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結(jié)算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認(rèn)乙方完成工程量。確認(rèn)原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結(jié)算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認(rèn)工程量進(jìn)行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔(dān)其它任何費用,在業(yè)主工程款到位后,三天內(nèi)按乙方工程量×附表單價的90%支付給乙方。余款10%在竣工決算后支付5%給乙方,余5%作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
五、其它
1、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、本工程安全事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
5、本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進(jìn)場。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
為開發(fā)本村山區(qū)經(jīng)濟,經(jīng)生產(chǎn)隊長以上會議決定,將本村車站至雙坑口路段進(jìn)行路面硬化。路段長約______公里,工程款以上撥資金為準(zhǔn)。工程以議標(biāo)方試承包,與乙方訂合同如下:
1、工程規(guī)格:路面硬化寬度______米,包括路基整平,涵洞設(shè)施(______cm水泥管埋設(shè)),雙坑口車站,不包括路肩。
2、工程質(zhì)量:按康莊工程標(biāo)準(zhǔn)施工,以上級相關(guān)部門驗收合格為準(zhǔn)。
3、施工期限:_________年_________月_________日前完工。(公歷)。
4、付款辦法:以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數(shù)給乙方。甲方提供乙方相關(guān)證明,乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)驗收手續(xù)。(含路肩未做)。
5、包工包料:工程涉及的人工,材料,機械,水電等由乙方負(fù)責(zé)。填充料可以到水庫采取,里翁通往水庫路道,由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。
6、押金:乙方交甲方押金壹萬元,自合同簽訂之日起10日內(nèi)未動工,沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7、施工期間,發(fā)生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自來水管損壞維修)。
8、本合同一式叁份,供雙方參照執(zhí)行。本合同未盡事宜參照相關(guān)法律。
_________年_________月_________日。
甲方:
乙方:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容:
1、保潔:
1) 路面干凈、整潔,無雜物及散落物;
2) 中央綠化帶清潔、無雜草,活動護欄以下干凈、無雜物;
3) 護欄板、立柱潔凈,局部泥漿等污染物隨時清除,百米標(biāo)、分流島清潔;
4) 橋梁防撞墻、防眩板清潔,伸縮縫清理干凈徹底、泄水孔及時疏通;
5) 泄水槽暢通無雜物淤塞;
6) 雨雪后路面、橋面積水積雪及時掃除
7) 路肩、邊坡整潔無高草,無白色垃圾污染,邊溝暢通無淤塞;隔離柵網(wǎng)上無雜物。
2、小修項目:
1) 路面病害坑槽、沉陷、翻漿、裂縫等處理及時;缺失標(biāo)線隨時補劃;
2) 損壞護欄板、活動護欄、立柱、分流島、彎頭等更換及時
3) 損壞的路肩及道牙、泄水槽修復(fù)及時;
4) 防眩板的更換、校正、改裝;
5) 汛期水毀處理;
6) 路面橋面涵頂匝道除雪、融冰。
四、養(yǎng)護期限:xx月
五、工程造價及付款方法:
日常養(yǎng)護工程費用共需約 ,保潔實行總價承包每公里 元,小修實行單價承包,具實計量,日常養(yǎng)護費用日清月結(jié),依據(jù)甲方考核情況支付養(yǎng)護費用。
六、雙方責(zé)任:
(一)甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)審批每月日常養(yǎng)護計劃,及時向乙方下達(dá)養(yǎng)護任務(wù);
(二)乙方責(zé)任:
3、服從甲方委派監(jiān)理的指令,確保施工質(zhì)量,內(nèi)業(yè)資料完整、規(guī)范,上報及時;
5、施工中的一切安全問題由乙方自負(fù)。
七、安全施工:
根據(jù)甲方路政部門對養(yǎng)護施工的安全要求,結(jié)合養(yǎng)護實際,對乙方提出如下安全施工管理規(guī)定:
1、未做好施工準(zhǔn)備,不具備開工條件,不得上路擺標(biāo)。
2、施工不得影響通行,更不得隨意攔停車輛,嚴(yán)禁施工造成堵車。
3、施工車輛不得隨意調(diào)頭,逆向行駛或亂停亂放,嚴(yán)重老化,帶病機械不得上路。
4、施工車輛必須懸掛彩旗等明顯標(biāo)示。車后懸掛施工車輛,隨時停車字樣。
5、所有現(xiàn)場作業(yè)人員必須著反光背心。
6、施工作業(yè)區(qū)必須有施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在場,并配合有專職安全防護員。
7、施工作業(yè)區(qū)錐標(biāo)應(yīng)醒目,擺放整齊、規(guī)范,設(shè)有漸變段。
8、標(biāo)牌擺放符合規(guī)范要求,間距適當(dāng),其中減速牌不少于3個,間距不小于50米。
9、坑槽開挖后,盡快補上,不得出現(xiàn)打開的作業(yè)區(qū)無人防護、看管現(xiàn)象,養(yǎng)生路段必須有養(yǎng)生牌。
10、夜間施工必須有照明設(shè)備,并配警示燈。
八、爭議的解決
在合同履行期間,出現(xiàn)任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。如協(xié)商不能解決,任何一方均可向合同簽定地的法院提起訴訟。
九、合同生效與終止
1、合同簽訂時間:
2、合同簽訂地點:
3、本合同自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字、蓋章之日起生效。
4、本合同附件與本合同具有同等效力。
5、本合同在甲乙雙方書面同意的情況下,若就未盡事宜予以修改和補充,則對本合同的任何修改或補充經(jīng)甲乙雙方簽訂書面合同后,即構(gòu)成本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。
6、合同的權(quán)利義務(wù)終止后,雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
7、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
版權(quán)聲明:此文自動收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/hetongfanben/95393.html