解除裝修合同的絕招范文（14篇）

在裝修過(guò)程中，簽訂一份詳細(xì)的裝修合同非常重要，可以明確雙方權(quán)責(zé)，避免糾紛及后續(xù)問(wèn)題的發(fā)生。接下來(lái)是一份業(yè)界通用的裝修合同示范稿，供您參考和借鑒。

解除裝修合同

依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

（一）工程概況：

1、工程地點(diǎn)：__________________________。

2、工程內(nèi)容：__________________________。

（二）協(xié)議內(nèi)容：

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的'違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份，由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方：_____________乙方：_____________。

日期：_____________日期：_____________

解除裝修合同

新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司，新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司許昌分公司：經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，你公司中標(biāo)我公司開(kāi)發(fā)的溪雅苑二期13-15樓工程三標(biāo)的總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。因你公司于停工后惡意停工至今，期間監(jiān)理公司多次書(shū)面通知，我公司也書(shū)面送達(dá)合同履約風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)，催促你公司盡快復(fù)工，而你公司至今不能復(fù)工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司無(wú)法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司將通過(guò)司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。

20xx年10月24日。

解除裝修合同

因原租賃合同解除而產(chǎn)生的糾紛，如果出租人未將次承租人作為被告的，考慮到判決生效后的執(zhí)行問(wèn)題以及保護(hù)次承租人利益的需要，原則上可以追加次承租人作為無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人參與訴訟。如果次承租人人數(shù)過(guò)多，且各方的利益也不同，則不宜追加次承租人為第三人，可根據(jù)情況需要，由當(dāng)事人另行訴訟。

次承租人要求承租人解除合同并賠償裝修等添附損失的，屬于合同當(dāng)事人之間的糾紛，一般無(wú)須追加出租人為案件的第三人。

租賃房屋與其添附物，屬于動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的附合。附合是指不同所有人的物密切結(jié)合在一起而形成新的物，對(duì)原物雖然尚能分明，但無(wú)法分離或者分離后會(huì)大大降低新物的價(jià)值。民法理論認(rèn)為，不動(dòng)產(chǎn)所有人可以取得添附于不動(dòng)產(chǎn)的動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)。

動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)附合，一般以不動(dòng)產(chǎn)為主物，由不動(dòng)產(chǎn)所有人取得附合其上的從物的所有權(quán)。對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)所有人取得添附物后，動(dòng)產(chǎn)所有人能享有何種權(quán)利的問(wèn)題，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)民法第816條規(guī)定，動(dòng)產(chǎn)因附合而為不動(dòng)產(chǎn)之重要成分者，不動(dòng)產(chǎn)所有人，取得動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)。但原動(dòng)產(chǎn)所有人可依不當(dāng)?shù)美囊?guī)定請(qǐng)求其動(dòng)產(chǎn)的價(jià)值相當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。

德國(guó)民法典第946條規(guī)定："動(dòng)產(chǎn)與土地附合成為土地之同一體的構(gòu)成部分者，土地所有權(quán)擴(kuò)充到該動(dòng)產(chǎn)。"但應(yīng)補(bǔ)償動(dòng)產(chǎn)所有人的損失。最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)民法通則若干問(wèn)題的意見(jiàn)(試行)》第86條規(guī)定："非產(chǎn)權(quán)人在他人的財(cái)產(chǎn)上增添附屬物，財(cái)產(chǎn)所有人同意增添，并就財(cái)產(chǎn)返還時(shí)附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒(méi)有約定又協(xié)商不成，能夠拆除的，可以責(zé)令拆除;不能拆除的，也可以折價(jià)歸財(cái)產(chǎn)所有人;造成財(cái)產(chǎn)所有人損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任。"。

我國(guó)《合同法》第二百二十三條規(guī)定："承租人經(jīng)出租人同意，可以就租賃物進(jìn)行改善或者增設(shè)他物。承租人未經(jīng)出租人同意，對(duì)租賃物進(jìn)行改善或者增設(shè)他物的，出租人可以要求承租人恢復(fù)原狀或者賠償損失。"。

從以上規(guī)定看出，各國(guó)法律對(duì)添附物的處理都較為籠統(tǒng)，我國(guó)《合同法》將其區(qū)分為經(jīng)出租人同意的添附和未經(jīng)出租人同意的添附兩種情況，但該規(guī)定還是比較原則、簡(jiǎn)單，不能適應(yīng)司法實(shí)踐的具體情況。而且僅僅規(guī)定了是否可以進(jìn)行添附或者裝修，而沒(méi)有規(guī)定對(duì)于添附物如何處理。

解除裝修合同

乙方：______________。

依照《中華人民共和國(guó)合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就該世紀(jì)名園1—2—702家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

一、工程概況：

1、工程地點(diǎn)：時(shí)光街與裕華路交叉口世紀(jì)名園小區(qū)1—2—702。

2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工。

3、工程造價(jià)：約______________。

二、協(xié)議內(nèi)容：

1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀(jì)名園家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款5000元，水電輕工輔料款4140.5元，兩項(xiàng)合計(jì)9140.5元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)5258.4元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份，由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方：______________乙方：______________。

_____年__月___日_____年__月___日。

解除裝修合同

原告曹某訴稱(chēng)，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門(mén)路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自20xx年9月24日開(kāi)工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。

經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門(mén)路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自20xx年9月24日開(kāi)工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工，原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中，雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾，原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，致成訟。

審理中，經(jīng)原告申請(qǐng)，本院委托某某工程造價(jià)咨詢(xún)公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià)，該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。

審理中，原告稱(chēng)系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門(mén)對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價(jià)錢(qián)在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。

本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù)，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中，未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng)，造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)650元，審價(jià)費(fèi)1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

解除裝修合同

依照《中華人民共和國(guó)合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

(一)工程概況：

1、工程地點(diǎn)：__________________________。

2、工程內(nèi)容：__________________________。

(二)協(xié)議內(nèi)容：

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________，水電輕工輔料款_____________，兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份，由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

________年___月___日________年___月____日。

解除裝修合同

公司（先生/女士）：

根據(jù)貴我雙方于年月日簽訂的《租賃合同》約定，貴方承租我方位于處的平方米房屋，貴方按月（季）向我方支付租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)，租金為每月元，物業(yè)服務(wù)費(fèi)為每月元。截至20xx年月日，貴方尚欠我公司租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)及其他欠款共計(jì)小寫(xiě)：元（大寫(xiě)人民幣元）。貴方怠于支付上述費(fèi)用的行為已構(gòu)成違約，且給我公司正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不良影響。

本著友好合作的態(tài)度，我公司于20xx年月日向貴方發(fā)出催款函，通知貴方自收到催款函之日起7日內(nèi)全額支付上述款項(xiàng)，否則我公司將對(duì)貴方所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目進(jìn)行停業(yè)整頓；逾期15日仍未全額支付上述款項(xiàng)的，我公司有權(quán)與貴方解除《租賃合同》，并依法追繳以上欠款及相應(yīng)的滯納金。

目前，貴方收到催款函已超過(guò)15日，且仍未繳清上述款項(xiàng)。因此，再次函告貴方：請(qǐng)于20xx年4月日前繳清截至20xx年月日前的租金、物業(yè)管理費(fèi)及其他欠款和滯納金共計(jì)人民幣元整，如逾期不繳，自20xx年月日起，我公司正式解除與貴方簽訂的上述《租賃合同》，并依法追繳所有欠款及相應(yīng)的滯納金。請(qǐng)?jiān)诮獬贤?日內(nèi)，辦理清場(chǎng)，逾期未辦理，將視同貴方授權(quán)我公司進(jìn)行清場(chǎng)。我公司將對(duì)裝修等設(shè)施進(jìn)行拆除，且我公司不承擔(dān)任何責(zé)任，拆除費(fèi)用由貴方承擔(dān)。同時(shí)，視同貴方放棄剩余貨物的所有權(quán)，授權(quán)我方進(jìn)行處置。我公司將對(duì)存放在專(zhuān)柜內(nèi)的貨物清點(diǎn)后，有權(quán)對(duì)貨物采取包括但不限于變賣(mài)等處理措施，貨物處理所得價(jià)款優(yōu)先抵交欠款，不足部分我公司將依法繼續(xù)追繳。貴方已繳納的質(zhì)量保證金、履約保證金不再退還，將優(yōu)先用于清償貴方欠我公司的租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)，但出現(xiàn)的已售商品質(zhì)量問(wèn)題，仍由貴方負(fù)責(zé)；希望貴方認(rèn)真對(duì)待，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)損毀！

特此函告！

****公司（印章）。

****年**月**日。

解除裝修合同

由于甲方對(duì)其發(fā)包的_____________的家裝工程項(xiàng)目現(xiàn)因甲方與乙方施工工隊(duì)發(fā)生材料搬運(yùn)費(fèi)的協(xié)商問(wèn)題，甲方不認(rèn)可乙方施工工隊(duì)提出的搬運(yùn)費(fèi)金額，使雙方簽定的施工合同無(wú)法得到有效的履行。現(xiàn)應(yīng)甲方要求，解除雙方____年____月____日簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書(shū)。

1、工程地點(diǎn)：_____________。

2、工程內(nèi)容：_____________。

3、承包范圍：_____________。

4、工程造價(jià)：_____________。

1、甲乙雙方同意解除____年____月____日簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

2、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過(guò)程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。

3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢(shì)變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費(fèi)用。

本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式份，由雙方各收?qǐng)?zhí)份。

日期：_____________

日期：_____________

未按約定裝修是否能解除裝修合同

原告曹某訴稱(chēng)，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門(mén)路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自9月24日開(kāi)工，至月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從2007年11月26日起至4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從2007年11月26日起至205月7日按每月3000元計(jì)算。

經(jīng)審理查明，原被告于2007年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門(mén)路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自2007年9月24日開(kāi)工，至2007年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工，原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中，雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾，原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議，被告卻于2007年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，致成訟。

【案件要點(diǎn)】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費(fèi)?

【律師評(píng)析】。

審理中，經(jīng)原告申請(qǐng)，本院委托某某工程造價(jià)咨詢(xún)公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià)，該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。

審理中，原告稱(chēng)系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門(mén)對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后，原告為減少損失，于2007年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價(jià)錢(qián)在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至年5月7日的訴請(qǐng)。

本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù)，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中，未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng)，造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的'在外租房損失一節(jié)，本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;。

四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自2007年11月26日起至2008年5月7日止，按每月元計(jì)算)。

如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)650元，審價(jià)費(fèi)1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

解除改造裝修合同協(xié)議書(shū)

發(fā)包人：

承包人：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條工程概況。

工程名稱(chēng)：

工程地點(diǎn)：

工程內(nèi)容：

裝修面積：

第二條合同工期：

1、工期概況。

開(kāi)工日期：_____

竣工日期：_____

合同工期總?cè)諝v天數(shù)(按發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度計(jì)劃)。

2、延期開(kāi)工：承包人應(yīng)按協(xié)議條款約定的開(kāi)工日期開(kāi)始施工。承包人不能按期開(kāi)工的，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開(kāi)工日期7日前以書(shū)面形式向發(fā)包人提出延期開(kāi)工的理由和要求。發(fā)包人在7日內(nèi)答復(fù)承包人。發(fā)包人7日內(nèi)未做出答復(fù)的，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。如發(fā)包人不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開(kāi)工要求，竣工工期不予順延。如因發(fā)包人原因需延期開(kāi)工的，應(yīng)征得承包人同意，由此造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。

3、暫停施工(停工)：發(fā)包人在確有必要時(shí)可要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)向承包人提出處理意見(jiàn)。承包人應(yīng)按發(fā)包人要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程。承包人實(shí)施發(fā)包人的處理意見(jiàn)后，可提出復(fù)工要求，發(fā)包人應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。如發(fā)包人未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見(jiàn)，或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)的，承包人可自行復(fù)工。停工責(zé)任在承包人的，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。

4、工期延誤。

由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

(1)發(fā)包人未能按合同約定提供開(kāi)工條件的。

(2)工程量變化和設(shè)計(jì)變更。

(3)7日內(nèi)由于非承包人原因停水停電累計(jì)8小時(shí)以上不能施工的。

(4)發(fā)包人未按時(shí)支付工程款影響正常施工的。

(5)不可抗力和其他非承包人原因造成停工的。

出現(xiàn)以上情況時(shí)，承包人應(yīng)在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容以書(shū)面形式向發(fā)包人提出報(bào)告。發(fā)包人在收到報(bào)告后15天內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。

5、工期提前。

提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。對(duì)于承包人提前竣工，發(fā)包人不再另行支付費(fèi)用。

第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

6.1本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需符合國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建筑裝修工程施工的規(guī)定;。

6.2本工程應(yīng)符合雙方認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、施工文件及驗(yàn)收質(zhì)量要求。

第四條合同價(jià)款。

7、本合同價(jià)款為：小寫(xiě)rmb,大寫(xiě)：人民幣圓整。

除本合同另有約定外，對(duì)于承包人完成本合同項(xiàng)下的所有工作，發(fā)包人不予支付其他任何費(fèi)用。

第五條雙方一般權(quán)利和義務(wù)。

8、發(fā)包人派駐的代表。

姓名：職務(wù)：職權(quán)：對(duì)本合同的履行情況，對(duì)工程進(jìn)度及質(zhì)量管理、造價(jià)進(jìn)行控制。

發(fā)包人代表在授權(quán)范圍內(nèi)向承包人項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出的任何書(shū)面形式的條件和指令，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。

9、承包人派駐的項(xiàng)目經(jīng)理。

姓名：職務(wù)：項(xiàng)目經(jīng)理。

承包人如需要更換項(xiàng)目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書(shū)面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)行使合同文件約定的前任項(xiàng)目經(jīng)理職權(quán)，履行前任項(xiàng)目經(jīng)理的義務(wù)。發(fā)包人可以與承包人協(xié)商，建議更換其認(rèn)為不稱(chēng)職的項(xiàng)目經(jīng)理。

雙方派駐本工程施工場(chǎng)地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。

10、發(fā)包人權(quán)利義務(wù)。

10.1發(fā)包人權(quán)利。

10.1.1有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場(chǎng)地的代表，但應(yīng)提前7日書(shū)面通知承包人。撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。

10.1.2有權(quán)監(jiān)督承包人履行各項(xiàng)合同義務(wù)。

10.1.3有權(quán)審批承包人編制的施工進(jìn)度計(jì)劃。

10.1.4有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

10.2發(fā)包人義務(wù)。

(1)施工場(chǎng)地具備施工條件的要求及完成的時(shí)間：

(2)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底時(shí)間：

(3)協(xié)調(diào)承包方同第三方的關(guān)系。

(4)按約定向承包人支付工程款。

11、承包人權(quán)利和義務(wù)。

11.1承包人權(quán)利。

11.1.1有權(quán)根據(jù)合同約定要求發(fā)包人支付合同價(jià)款。

11.1.2承包人項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為發(fā)包人代表的指令不合理時(shí)，有權(quán)在收到發(fā)包人代表指令后24小時(shí)內(nèi)向發(fā)包人代表提出修改指令的書(shū)面報(bào)告。如發(fā)包人代表堅(jiān)持執(zhí)行原指令的決定，承包人應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯(cuò)誤而發(fā)生的費(fèi)用和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)。

11.2承包人義務(wù)。

11.2.1制定并組織落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃。

11.2.2遵守政府和有關(guān)主管部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)定和要求，如場(chǎng)地交通、施工噪音、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，并承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

11.2.3安全施工。

11.2.3.1承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施(此項(xiàng)費(fèi)用已計(jì)入合同價(jià))，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

11.2.3.2承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格安全防護(hù)和防火措施，并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財(cái)產(chǎn)損失。非承包人責(zé)任造成的損失，由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。

11.2.3.3發(fā)生傷亡事故，應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)有關(guān)部門(mén)及通知發(fā)包人，并按政府有關(guān)部門(mén)的要求處理。發(fā)包人應(yīng)提供搶救搶險(xiǎn)的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

11.2.3.4按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動(dòng)力設(shè)備、高壓線(xiàn)路、地下管線(xiàn)、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時(shí)交通要道附近施工時(shí)，應(yīng)與發(fā)包人協(xié)商安全防護(hù)措施，經(jīng)發(fā)包人同意后實(shí)施，防護(hù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

11.2.3.5在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應(yīng)制定專(zhuān)用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全。以上措施應(yīng)報(bào)發(fā)包人同意，并由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

11.2.4對(duì)已進(jìn)場(chǎng)的材料設(shè)備負(fù)照管責(zé)任。對(duì)已竣工工程在未正式交付發(fā)包人之前，應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作，直至工程驗(yàn)收后移交。

11.2.5負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。

11.2.6自備管道、線(xiàn)纜，自行配備、安裝配電箱、水表電表等，向水電源管理單位繳納水電等相關(guān)費(fèi)用，費(fèi)用已計(jì)入合同價(jià)。

11.2.7工程竣工資料整理組卷，相關(guān)費(fèi)用已計(jì)入合同價(jià)。

11.2.8服從發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)管理。

11.2.9工程所需政府部門(mén)的相關(guān)手續(xù)的辦理。

12、施工組織設(shè)計(jì)。

承包人應(yīng)在合同簽訂后日內(nèi)，將施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃提交發(fā)包人。發(fā)包人應(yīng)在日內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)，逾期不批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃已經(jīng)批準(zhǔn)。承包人必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受發(fā)包人對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)展與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，承包人應(yīng)按發(fā)包人的要求提出措施，發(fā)包人代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第六條質(zhì)量與檢驗(yàn)。

13、工程質(zhì)量。

13.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任;造成發(fā)包人方人身財(cái)產(chǎn)損失的，承包方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

13.2雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，由雙方同意確定的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別按比例承擔(dān)。

14、檢查和返工。

14.1承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及發(fā)包人代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受代表的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，并按發(fā)包人及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。

14.2工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，發(fā)包人代表的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。

第七條合同價(jià)款與支付。

15、合同價(jià)款調(diào)整及支付。

15.1本合同價(jià)款除合同另有約定以外的不再調(diào)整。

15.2工程預(yù)付款。

發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時(shí)間：合同簽訂個(gè)工作日內(nèi)。

預(yù)付款占合同價(jià)款總額的比例：%，計(jì)小寫(xiě)：rmb大寫(xiě)：人民幣圓整。

15.3、進(jìn)度款支付：

分公司需在此填寫(xiě)進(jìn)度款支付方式，剩余10%款項(xiàng)發(fā)包人扣除作為該工程保修款，待保修期滿(mǎn)后發(fā)包人一次性支付承包人。

15.4承包人申請(qǐng)支付工程款時(shí)須向發(fā)包人出具相應(yīng)金額的合法發(fā)票，否則發(fā)包人有權(quán)拒絕付款并不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

第八條材料設(shè)備供應(yīng)。

16、發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的約定。

16.1發(fā)包人供應(yīng)的材料和設(shè)備運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，承包人負(fù)責(zé)清點(diǎn)，履行交接手續(xù)后，保管責(zé)任由承包人負(fù)責(zé)，由于保管不力或施工浪費(fèi)給發(fā)包人造成的損失由承包人承擔(dān)。發(fā)包人始終有權(quán)對(duì)合同內(nèi)的材料及設(shè)備自行采購(gòu)。

16.2發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備使用前，由承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，不合格的不得使用。

17、承包人采購(gòu)材料設(shè)備的約定。

17.1承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)材料設(shè)備的，應(yīng)按照約定及設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求采購(gòu)，并提供產(chǎn)品合格證明，生產(chǎn)廠(chǎng)家資質(zhì)及必要的檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)文件，對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。承包人在材料設(shè)備到貨前24小時(shí)通知發(fā)包人代表清點(diǎn)驗(yàn)收。

17.2承包人采購(gòu)的材料設(shè)備與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求不符時(shí)，承包人應(yīng)按發(fā)包人代表要求的時(shí)間運(yùn)出施工場(chǎng)地，重新采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，由此延誤的工期不予順延。

17.3承包人采購(gòu)的材料設(shè)備在使用前，承包人應(yīng)按發(fā)包人代表及相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。測(cè)試結(jié)果不合格的材料，凡未采購(gòu)的應(yīng)停止采購(gòu)，凡已采購(gòu)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)立即運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，因此造成的全部材料采購(gòu)費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。檢驗(yàn)或試驗(yàn)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

17.4發(fā)包人代表發(fā)現(xiàn)承包人采購(gòu)并使用不符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備時(shí)，應(yīng)要求承包人負(fù)責(zé)修復(fù)、拆除或重新采購(gòu)，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，由此延誤的工期不予順延。

17.5承包人需要使用代用材料時(shí)，應(yīng)經(jīng)發(fā)包人代表書(shū)面認(rèn)可后才能使用，由此增減的合同價(jià)款雙方以書(shū)面形式議定。

第九條工程變更。

18、工程設(shè)計(jì)變更。

18.1施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)變更，應(yīng)提前3天書(shū)面向承包人發(fā)出變更通知。承包人按照發(fā)包人代表發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進(jìn)行相應(yīng)的變更，并及時(shí)辦理變更手續(xù)。

18.2施工中承包人不得擅自對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的損失，由承包人承擔(dān)，延誤的工期不予順延。

18.3承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)圖紙及作法說(shuō)明、施工組織設(shè)計(jì)的變更及對(duì)材料、設(shè)備的換用，須經(jīng)發(fā)包人代表書(shū)面同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時(shí)，承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。

18.4所有設(shè)計(jì)變更，雙方均應(yīng)辦理書(shū)面并加蓋公章的變更確認(rèn)書(shū)。

19、其他變更。

合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實(shí)質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商確定。

第十條竣工驗(yàn)收與結(jié)算。

20、隱蔽工程的驗(yàn)收。

具備隱蔽條件的工程部位，承包人應(yīng)在自檢合格后48小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知發(fā)包人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并經(jīng)發(fā)包人代表在檢驗(yàn)紀(jì)錄上簽字后，承包人才可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,承包人在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收.

21、竣工驗(yàn)收。

21.1工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包人按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例，向發(fā)包人提供完整竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工圖紙。

21.2發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。

21.3發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。

21.4工程竣工驗(yàn)收通過(guò)，承包人應(yīng)將竣工工程移交發(fā)包人，承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過(guò)竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提請(qǐng)發(fā)包人驗(yàn)收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。

21.5發(fā)包人收到承包人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14天內(nèi)不組織驗(yàn)收，從第21天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

21.6承包人應(yīng)在竣工驗(yàn)收后14日內(nèi)提供完整的竣工資料及竣工圖3套，此費(fèi)用已計(jì)入合同價(jià)格。

22、竣工結(jié)算。

22.1工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，雙方按照合同約定的合同價(jià)款調(diào)整內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。

22.2發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)或者提出修改意見(jiàn)。發(fā)包人確認(rèn)竣工結(jié)算報(bào)告后30天內(nèi)向承包人支付工程竣工結(jié)算價(jià)款。

22.3工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天內(nèi)，承包人未能向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進(jìn)行或工程竣工結(jié)算價(jià)款不能及時(shí)支付，發(fā)包人要求交付工程的，承包人應(yīng)當(dāng)交付;發(fā)包人不要求交付工程的，承包人承擔(dān)保管責(zé)任。

23、質(zhì)量保修。

23.1承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對(duì)交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

23.2工程結(jié)算款的10%作為工程保修金。發(fā)包人在保修期滿(mǎn)后14天內(nèi)將工程保修金退還給承包人。

23.3工程保修期內(nèi)，如工程使用出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承包人必須24小時(shí)內(nèi)進(jìn)場(chǎng)維修，不能及時(shí)到場(chǎng)的，發(fā)包人有權(quán)委托其他單位或人員維修，費(fèi)用從保修款中扣除，不足部分由承包人承擔(dān)。

23.4保修期從竣工驗(yàn)收合格之日起算。保修期為年。

第十一條違約和爭(zhēng)議。

24、違約。

24.1本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責(zé)任如下：

發(fā)包人未按合同支付預(yù)付款及工程進(jìn)度款時(shí)，每遲延一日應(yīng)按未支付金額的萬(wàn)分之五支付違約金。

24.2本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下：

(1)承包人不能按合同約定期限開(kāi)工或竣工的，每延遲一天按合同價(jià)款的千分之三作為違約金交付發(fā)包人，最高不超過(guò)合同價(jià)的10%,并賠償由此給發(fā)包人帶來(lái)的直接和間接損失。

(2)承包人不能按合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)竣工的，按合同價(jià)款的3%作為違約金交付發(fā)包人，并賠償由此給發(fā)包人帶來(lái)的直接和間接損失。

(3)合同履行過(guò)程承包人在出現(xiàn)其它違約情況時(shí)，賠償由此給發(fā)包人帶來(lái)的直接和間接損失。

24.3違約方承擔(dān)違約責(zé)任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：

(1)合同已無(wú)法履行。

(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。

(3)調(diào)解要求停止施工。

(4)仲裁要求停止施工。

(5)法院要求停止施工。

25、爭(zhēng)議。

雙方約定，在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)協(xié)商解決不成的，向發(fā)包人所在地人民法院提起訴訟。除正在訴訟的爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)行使其本合同項(xiàng)下的其余權(quán)利，并履行其本合同項(xiàng)下的其它義務(wù)。

第十二條合同解除與終止。

26、合同的解除。

26.1發(fā)包人承包人協(xié)商一致，可以解除合同。

26.2發(fā)包人延期支付工程款(進(jìn)度款)超過(guò)56天，承包人有權(quán)解除合同。

26.3承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人，發(fā)包人有權(quán)解除合同。

26.4有下列情況之一的，發(fā)包人或承包人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同無(wú)法履行;。

(2)因另一方違約致使合同無(wú)法履行。

26.5一方依據(jù)26.2、26.3、26.4款約定要求解除合同的，應(yīng)以書(shū)面形式向違約方發(fā)出解除合同的通知，違約方必須在收到通知之日起7天內(nèi)作出答復(fù)，超過(guò)7天不予答復(fù)視為同意解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)解除合同有爭(zhēng)議的，按本合同條款第25條的約定處理。

26.6合同解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場(chǎng)地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件，并按合同約定支付已完工程價(jià)款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用，由解除合同的責(zé)任方承擔(dān)，因未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外，有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。

26.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。

27、合同的終止。

27.1除本合同另有約定外，雙方履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。

27.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

第十三條其他。

28、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

29、本合同一式肆份，發(fā)包人、承包人各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。

第十四條補(bǔ)充條款：

30、承包人要保質(zhì)，保量按時(shí)完成該項(xiàng)工程，交發(fā)包人使用。

附件：

(1)合同裝修預(yù)算。

(2)施工項(xiàng)目方案。

(3)相關(guān)費(fèi)用表。

發(fā)包人：

承包人：

簽訂日期：

解除裝修合同

乙方：上海xx室內(nèi)外設(shè)計(jì)裝潢有限公司。

依照《中華人民共和國(guó)合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就該xx路xx弄xx號(hào)xxx室裝修施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

一、工程概況：

1、工程地點(diǎn)：______________。

2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工。

3、工程造價(jià)：______________元（大寫(xiě)）。

二、協(xié)議內(nèi)容：

1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號(hào)xxx室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款20xx元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款等費(fèi)用合計(jì)：

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

5、乙方應(yīng)收費(fèi)用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運(yùn)完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請(qǐng)他人處理，并拒付垃圾清運(yùn)費(fèi)。

本協(xié)議書(shū)在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書(shū)一式貳份，由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。

甲方：______________乙方：______________。

_____年__月___日_____年__月___日。

解除裝修合同

咨詢(xún)者：

律師解答：

如果你司有確切證據(jù)證明對(duì)方有喪失或者可能喪失履行能力的，可以中止履行合同。

根據(jù)《民法典》第五百二十七條規(guī)定：“應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列情形之一的，可以中止履行：

(一)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化;。

(二)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù);。

(三)喪失商業(yè)信譽(yù);。

(四)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。當(dāng)事人沒(méi)有確切證據(jù)中止履行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任?！蹦闼驹诼男袘?yīng)先履行的義務(wù)時(shí)，若能確認(rèn)該房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化或有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形，你司可以中止履行合同，即行使《民法典》上的不安抗辯權(quán)。當(dāng)然，你們中止履行合同后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，如果對(duì)方提供適當(dāng)擔(dān)保時(shí)，你司應(yīng)當(dāng)恢復(fù)履行。如果中止履行后，對(duì)方在合理期限內(nèi)未恢復(fù)履行能力并且未提供適當(dāng)擔(dān)保的，你司可以解除合同。值得注意的是，你司在運(yùn)用不安抗辯權(quán)維護(hù)自己合法權(quán)益時(shí)需要提交對(duì)方有喪失或者可能喪失履行能力的確切證據(jù)，否則，你司需要承擔(dān)不履行合同的違約責(zé)任，望慎重履行該抗辯權(quán)。

解除改造裝修合同協(xié)議書(shū)

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同主要內(nèi)容：

1、甲方將自己位于區(qū)（縣）小區(qū)（街道）樓門(mén)號(hào)室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以形式交給乙方承做。

2、工程總造價(jià)（大寫(xiě)）：

3、其中設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫(xiě)）：

5、工程保修期：一年。

6、甲方代表：

7、乙方代表：

8、工程內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)（附表一）。

9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見(jiàn)材料設(shè)備表（附表二）。

10、工藝做法詳見(jiàn)工藝質(zhì)量說(shuō)明（附表三）。

11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。

二、獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任。

（1）由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價(jià)款的1‰支付滯納金。

（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費(fèi)用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰，作為獎(jiǎng)勵(lì)。

（3）甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

（4）未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

（5）未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

（6）因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

三、爭(zhēng)議或糾紛處理。

（1）本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。

（2）當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向人民法院起訴。

四、其它約定。

五、附則。

（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

（2）本合同履行完成后自動(dòng)終止。簽字（章）生效。

六、附件。

（1）施工圖紙（含家俱圖紙）或作法說(shuō)明。

（2）工程預(yù)算書(shū)（附表一）。

（3）甲方提供材料、設(shè)備清單（附表二）。

（4）工藝及質(zhì)量說(shuō)明（附表三，應(yīng)注明材料的型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。

（5）設(shè)計(jì)變更單（附表四）。

（6）工程驗(yàn)收單（附表五）。

（7）工程結(jié)算單（附表六）。

（8）工程保修單（附表七）。

（9）其他甲方：

甲方：乙方：

年月日年月日。

解除裝修合同

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、甲乙雙方于2009年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

二、甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣1000元，首付工程款18550，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣19500元。

三、乙方前期工程費(fèi)用如下：

1.水電安裝工程：;。

現(xiàn)已完成工程按總價(jià)乘80%=元。

2.設(shè)計(jì)費(fèi)：123平方米乘25元/方=元;。

3.拆墻及清運(yùn)費(fèi)：元;。

4.材料搬運(yùn)費(fèi)：元;。

5.兔寶寶材料約6620元;。

合計(jì)人民幣共：19500元;。

四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付，甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

甲方簽字：乙方簽字：

日期：日期：