合作可以培養(yǎng)互相尊重和信任的價值觀,增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力。下面是一些合作的經(jīng)驗和教訓(xùn),希望可以幫助大家更好地進(jìn)行合作。
甲方(委托方):
地址:
電話:
乙方(開發(fā)方):
地址:
電話:
甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,開發(fā)供應(yīng)商管理系統(tǒng),雙方就合作事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作方式。
1、乙方根據(jù)甲方的要求定制開發(fā)供應(yīng)商管理系統(tǒng),并向甲方提供技術(shù)培訓(xùn);甲方向乙方支付費用。
二、軟件內(nèi)容要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
1、依據(jù)本合同約定,甲方委托乙方開發(fā)的軟件產(chǎn)品為供應(yīng)商管理系統(tǒng)。
2、總體設(shè)計原則:b/s結(jié)構(gòu),具有良好擴(kuò)展性。
3、軟件的構(gòu)成及功能需求、驗收標(biāo)準(zhǔn)以經(jīng)甲方確認(rèn)的《功能說明書》為準(zhǔn)。該方案由雙方聯(lián)系人簽字后補(bǔ)充為本協(xié)議的補(bǔ)充條款,與本協(xié)議具有同等法律效力。
三、工作進(jìn)度。
乙方應(yīng)按如下進(jìn)度計劃完成開發(fā)任務(wù)。
1、確認(rèn)流程及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
2、應(yīng)用及服務(wù)端。
3、測試、調(diào)整、培訓(xùn)。
四、費用支付。
1、本項目總費用為人民幣___________元。
2、付款期限:自簽訂之日起至______年______月______日。
在乙方按本合同規(guī)定的時間表完成工作進(jìn)度并經(jīng)甲方驗收合格的前提下,甲方將按如下日期向乙方支付:
(1)簽訂合同后______日內(nèi)首付合同總額的______%,金額______元。
(2)完成項目驗收后______日內(nèi)支付合同總額的______%,金額______元。
3、上述費用包含甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付的所有費用,乙方承擔(dān)稅款。
4、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同后日內(nèi)向甲方交付合同總額的正規(guī)發(fā)票。
五、權(quán)利和義務(wù)。
甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、根據(jù)本協(xié)議項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助,并提供有關(guān)的資料,報表及文檔等,甲方保證提供的所有資料完整、真實、合法。
2、按本協(xié)議約定支付軟件開發(fā)費用。
3、甲方有權(quán)免費實施開發(fā)成果,包括甲方可以自己實施、許可他人實施,或者與第三方合作實施開發(fā)成果。
4、甲方有權(quán)享受乙方提供的終身技術(shù)支持服務(wù)。
乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、按照甲方提供的材料按時完成本協(xié)議規(guī)定的軟件開發(fā)工作。
2、免費為乙方提供培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容為該軟件的安裝與操作方法,幫助甲方員工掌握該開發(fā)成果,并達(dá)到能夠解決簡單故障的水平。
3、依協(xié)議收取軟件開發(fā)費用。
4、乙方在軟件交付運(yùn)行后應(yīng)當(dāng)提供終身技術(shù)支持服務(wù)。一旦甲方的系統(tǒng)發(fā)生軟件故障,乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方書面或郵件形式發(fā)出的通知后12小時內(nèi)解決該故障。如乙方?jīng)]有在規(guī)定的時間內(nèi)解決該故障,甲方有權(quán)要求乙方賠償因該故障給甲方造成的全部損失。
5、在軟件開發(fā)過程中,所有產(chǎn)生的與甲方有關(guān)的技術(shù)資料和現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),未經(jīng)甲方書面同意乙方不得泄漏或轉(zhuǎn)讓給第三方,開發(fā)成果未經(jīng)甲方同意不得泄漏或轉(zhuǎn)讓給第三方。本款規(guī)定的效力及于乙方的所有雇用人員。
六、知識產(chǎn)權(quán)條款。
1、因本協(xié)議產(chǎn)生的開發(fā)成果(包括源代碼、系統(tǒng)技術(shù)文檔、軟件、數(shù)據(jù)等)由甲方享有知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)甲方書面許可,乙方不得許可第三方閱讀、使用或復(fù)制。
2、乙方保證其開發(fā)成果及其開發(fā)過程不侵犯第三人的知識產(chǎn)權(quán),如第三方以該產(chǎn)品侵犯知識產(chǎn)權(quán)為由提起訴訟,乙方將以自己的費用解決問題,并賠償因此給甲方造成的損失。
七、協(xié)議的補(bǔ)充、變更、終止。
如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對本協(xié)議現(xiàn)有內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、變更、修改,由雙方或任何一方提出補(bǔ)充、變更、修改的建議和方案,經(jīng)雙方協(xié)商并達(dá)成統(tǒng)一意見后,以書面形式確認(rèn),并由雙方簽字后補(bǔ)充為本協(xié)議的補(bǔ)充條款,與本協(xié)議具有同等法律效力。
八、違約責(zé)任。
1、雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同,任何一方違反本合同均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2、由于軟件質(zhì)量低劣未達(dá)到合同中約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)、由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工期延誤或乙方有其他違反本合同條款行為的,甲方隨時享有單方解除本合同的權(quán)利,并享有就由于上述原因造成甲方的全部損失(包括但不限于甲方在此之前支付的所有開發(fā)費用、甲方為軟件開發(fā)訂購的所有設(shè)備款項、甲方由于軟件開發(fā)失敗而遭受的生產(chǎn)經(jīng)營方面的損失)向乙方要求賠償?shù)臋?quán)利。
3、在本合同履行過程中,由于乙方原因?qū)е萝浖_發(fā)失敗的,由乙方承擔(dān)由此為甲方造成的全部損失(包括但不限于甲方在此之前支付的所有開發(fā)費用、甲方為軟件開發(fā)訂購的所有設(shè)備款項、甲方由于軟件開發(fā)失敗而遭受的生產(chǎn)經(jīng)營方面的損失)。
4、除非經(jīng)甲方書面認(rèn)可,乙方未能按期完成本合同項目的,則每逾期一天向甲方支付合同總款項______%的違約金。
5、乙方擅自將合同項目的全部或部分轉(zhuǎn)讓委托給第三方,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)立即返還所有甲方支付的費用,并支付違約金,違約金為合同總款項的______%。
九、爭議解決。
若在履行本合同的過程中出現(xiàn)爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。對于經(jīng)協(xié)商不能解決的爭議,任何一方均可將爭議提交____________人民法院進(jìn)行裁決。
十、其他。
本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份,自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):
代表(簽字):
簽訂日期:______年______月______日
簽訂地點:
乙方(簽章):
代表(簽字):
簽訂日期:______年______月______日
簽訂地點:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
1、當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的關(guān)系不同。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是平行的,即當(dāng)事人都承擔(dān)類似的義務(wù),又都有權(quán)請求和監(jiān)督另一方履行相應(yīng)的義務(wù)。
委托開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是相對的,這與一般的雙務(wù)合同相同,即委托人的主要義務(wù)也就是研究開發(fā)人的主要權(quán)利;研究開發(fā)人的主要義務(wù)即委托人所享有的權(quán)利。
2、當(dāng)事人進(jìn)行研究開發(fā)工作的方式不同。
合作開發(fā)合同的當(dāng)事人共同參加研究開發(fā)工作,具體表現(xiàn)為,合作各方可以共同進(jìn)行全部的研究開發(fā)工作,也可以按合同的約定進(jìn)行分工,分別承擔(dān)不同階段或不同部分的研究開發(fā)工作。
委托開發(fā)合同,則是一方進(jìn)行物質(zhì)投資和經(jīng)費投入,另一方從事研究開發(fā)。
與此相聯(lián)系,二者的合同主體也不同。合作開發(fā)合同,當(dāng)事人各方大多為專門從事研究開發(fā)工作的科研單位,而委托開發(fā)合同,則一般是科研單位與企業(yè)之間的合作。
3、合同當(dāng)事人簽約目的不同。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系是共同的,各方的.目的是一致的,通過研究開發(fā)取得的成果是共有的,可以是共同共有,也可以是按份共有。
委托開發(fā)合同,委托人提供投資供另一方研究開發(fā),其目的是為獲得研究開發(fā)成果,用于其生產(chǎn)領(lǐng)域,獲取經(jīng)濟(jì)效益;研究開發(fā)人從事研究開發(fā)工作的目的是為了獲取報酬。委托開發(fā)合同的成果所有權(quán)依合同的約定在當(dāng)事人之間進(jìn)行不同程度的分享。
4、合同當(dāng)事人分擔(dān)風(fēng)險的原則不同。
合作開發(fā)合同,研究開發(fā)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險通常由各方當(dāng)事人共同承擔(dān);委托開發(fā)合同,其開發(fā)風(fēng)險則一般由委托人承擔(dān),也可依合同約定由雙方分擔(dān)。
甲方:法定代表人:
乙方:法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國技術(shù)合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、項目名稱:(注:本參考格式適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、新工藝及其系統(tǒng)的研究開發(fā)活動。)。
二、本技術(shù)開發(fā)項目在國內(nèi)外的現(xiàn)狀,水平及發(fā)展趨勢:
三、本研究開發(fā)成果應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):
四、投資總額:其中甲方投資乙方投資在總投資額中:甲方占x%;乙方占x%。
(注:所謂投資,不僅包括以貨幣、設(shè)備、場地進(jìn)行的物質(zhì)投資,還可以包括以專利技術(shù)、非專利技術(shù)進(jìn)行的技術(shù)投資,采取貨幣以外的形式進(jìn)行投資的,應(yīng)當(dāng)折算成相應(yīng)的金額,明確當(dāng)事人在投資中所占的比例。)。
五、雙方的具體分工:
1.甲方負(fù)責(zé):2.乙方負(fù)責(zé):
(注:當(dāng)事人各方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的內(nèi)容、以自己的技術(shù)力量參加研究開發(fā)工作,共同制定研究開發(fā)計劃,共同解決研究開發(fā)中發(fā)生問題,或按照分工分別承擔(dān)設(shè)計、工藝、試驗、試制等不同階段或者不同部分的研究開發(fā)工作,并與其他當(dāng)事人協(xié)作配合,直至完成研究開發(fā)項目。任何一方當(dāng)事人,對合同約定或全體當(dāng)事人決定必須履行的義務(wù),都必須認(rèn)真履行。)。
六、雙方的違約責(zé)任:
2.任何一方不按照合同約定的分工參與研究開發(fā)工作或不按照合同約定與其他各方完成配合任務(wù)的,違約方應(yīng)向另一方支付數(shù)額為項目投資總額x%的違約金。
七、成果歸屬與分享:
注1:當(dāng)事人各方可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利和義務(wù):
1.一方轉(zhuǎn)讓其共有專利權(quán)的,另一方或者其他各方可以優(yōu)先受讓其共有的專利申請權(quán):
2.合作開發(fā)各方中一方聲明放棄其共有的專利申請權(quán)的,可由另一方單獨申請,或者由其他各方共同申請。
3.發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)以后,放棄專利申請權(quán)的一方可以免費取得該項專利的普通實施許可,該許可不得撤銷。
4.一方不同意申請專利的,另一方或者其他各方不得申請專利。
注2:合同開發(fā)所完成的非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)以及利益分配辦法,由當(dāng)事人在合同中約定。合同沒有約定的,視當(dāng)事人均有使用或轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。除另有約定外,一方當(dāng)事人使用和轉(zhuǎn)讓該成果所收獲得的收益,另一方或其余各方無權(quán)請求分享。
注3:在實踐中,合作開發(fā)合同當(dāng)事人以合同約定成果分享的情況主要有以下幾種:
(1)約定研究開發(fā)成果的專利申請權(quán)不為各方共同,而歸一方當(dāng)事人所有。但享有專利申請權(quán)的一方當(dāng)事人可按約定將由此取得的經(jīng)濟(jì)利益向其它當(dāng)事人作適當(dāng)補(bǔ)償。
(2)約定向合同外第三人轉(zhuǎn)讓研究開發(fā)成果時,應(yīng)經(jīng)合作開發(fā)各方當(dāng)事人協(xié)商一致,由此所取得的經(jīng)濟(jì)利益由各方分享。
(3)在特殊情況下,當(dāng)事人各方還可以在合同中約定對技術(shù)成果權(quán)的分享份額以及各自享有的專利申請權(quán)。如對在技術(shù)開發(fā)的各主要階段(實驗室開發(fā)階段、生產(chǎn)工藝開發(fā)階段)產(chǎn)生的研究開發(fā)成果(或階段性成果)約定各自獨立享有的權(quán)利。
(4)約定由當(dāng)事人一方享有對合作開發(fā)成果的獨占使用權(quán)或轉(zhuǎn)讓權(quán),但取得這一權(quán)利的當(dāng)事人應(yīng)向其它各方當(dāng)事人支付約定的價金。
在履行本合作開發(fā)合同的過程中,因出現(xiàn)無法克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)失敗或部分失敗的,其風(fēng)險責(zé)任由當(dāng)事人按如下比例合理分擔(dān):甲方負(fù)擔(dān)x%;乙方負(fù)擔(dān)x%。
九、合同爭議的解決辦法:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第1種方式解決:
1.提交xxx仲裁委員會仲裁;。
2.依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十、有關(guān)名詞和術(shù)語的解釋:
本合同自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效。
甲方法定代表(或授權(quán)代表)簽名蓋章簽字時間簽字地點開戶銀行帳號。
(1)責(zé)任不同。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人共同從事研究開發(fā)工作,實現(xiàn)合作開發(fā)合同目的。而委托開發(fā)合同則由委托方支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬,提供技術(shù)資料、原始數(shù)據(jù)等,研究開發(fā)方憑借自身的努力和具備的知識完成研究開發(fā)成果。
(2)技術(shù)能力要求不同。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人都必須具備一定的技術(shù)能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術(shù)設(shè)備等。而委托開發(fā)合同只需要研究開發(fā)人具備上述能力、人員和條件。
(3)風(fēng)險的承擔(dān)不同。
合作開發(fā)合同的研究開發(fā)風(fēng)險一般是由各方當(dāng)事人共同承擔(dān)的。而委托開發(fā)合同通常是約定由委托人承擔(dān)技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險。
(4)成果的歸屬和分享不同。
合作開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。而委托開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人所有。
【另析】兩者主要區(qū)別如下:
1、當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的關(guān)系不同。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是平行的,即當(dāng)事人都承擔(dān)類似的義務(wù),又都有權(quán)請求和監(jiān)督另一方履行相應(yīng)的義務(wù)。
委托開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是相對的,這與一般的雙務(wù)合同相同,即委托人的主要義務(wù)也就是研究開發(fā)人的主要權(quán)利;研究開發(fā)人的主要義務(wù)即委托人所享有的權(quán)利。
2、當(dāng)事人進(jìn)行研究開發(fā)工作的方式不同。
合作開發(fā)合同的當(dāng)事人共同參加研究開發(fā)工作,具體表現(xiàn)為,合作各方可以共同進(jìn)行全部的研究開發(fā)工作,也可以按合同的約定進(jìn)行分工,分別承擔(dān)不同階段或不同部分的研究開發(fā)工作。
委托開發(fā)合同,則是一方進(jìn)行物質(zhì)投資和經(jīng)費投入,另一方從事研究開發(fā)。
與此相聯(lián)系,二者的合同主體也不同。合作開發(fā)合同,當(dāng)事人各方大多為專門從事研究開發(fā)工作的科研單位,而委托開發(fā)合同,則一般是科研單位與企業(yè)之間的.合作。
3、合同當(dāng)事人簽約目的不同。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系是共同的,各方的目的是一致的,通過研究開發(fā)取得的成果是共有的,可以是共同共有,也可以是按份共有。
委托開發(fā)合同,委托人提供投資供另一方研究開發(fā),其目的是為獲得研究開發(fā)成果,用于其生產(chǎn)領(lǐng)域,獲取經(jīng)濟(jì)效益;研究開發(fā)人從事研究開發(fā)工作的目的是為了獲取報酬。委托開發(fā)合同的成果所有權(quán)依合同的約定在當(dāng)事人之間進(jìn)行不同程度的分享。
4、合同當(dāng)事人分擔(dān)風(fēng)險的原則不同。
合作開發(fā)合同,研究開發(fā)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險通常由各方當(dāng)事人共同承擔(dān);委托開發(fā)合同,其開發(fā)風(fēng)險則一般由委托人承擔(dān),也可依合同約定由雙方分擔(dān)。
(1)責(zé)任不同。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人共同從事研究開發(fā)工作,實現(xiàn)合作開發(fā)合同目的。而委托開發(fā)合同則由委托方支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬,提供技術(shù)資料、原始數(shù)據(jù)等,研究開發(fā)方憑借自身的努力和具備的知識完成研究開發(fā)成果。
(2)技術(shù)能力要求不同。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人都必須具備一定的技術(shù)能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術(shù)設(shè)備等。而委托開發(fā)合同只需要研究開發(fā)人具備上述能力、人員和條件。
(3)風(fēng)險的承擔(dān)不同。
合作開發(fā)合同的研究開發(fā)風(fēng)險一般是由各方當(dāng)事人共同承擔(dān)的。而委托開發(fā)合同通常是約定由委托人承擔(dān)技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險。
(4)成果的歸屬和分享不同。
合作開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。而委托開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人所有。
(1)責(zé)任不同。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人共同從事研究開發(fā)工作,實現(xiàn)合作開發(fā)合同目的。而委托開發(fā)合同則由委托方支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬,提供技術(shù)資料、原始數(shù)據(jù)等,研究開發(fā)方憑借自身的努力和具備的知識完成研究開發(fā)成果。
(2)技術(shù)能力要求不同。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人都必須具備一定的技術(shù)能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術(shù)設(shè)備等。而委托開發(fā)合同只需要研究開發(fā)人具備上述能力、人員和條件。
(3)風(fēng)險的承擔(dān)不同。
合作開發(fā)合同的研究開發(fā)風(fēng)險一般是由各方當(dāng)事人共同承擔(dān)的。而委托開發(fā)合同通常是約定由委托人承擔(dān)技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險。
(4)成果的歸屬和分享不同。
合作開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。而委托開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人所有。
(1)委托開發(fā)合同的標(biāo)的必須是雙方當(dāng)事人尚未掌握的技術(shù)成果。
委托開發(fā)合同的委托方通過開發(fā)方的研究開發(fā),最終獲得以圖紙、產(chǎn)品設(shè)計等為載體的技術(shù)成果,這是委托開發(fā)合同與加工承攬合同的根本區(qū)別。加工承攬合同的標(biāo)的是承攬方提供的勞務(wù),而不包括在此過程中形成的勞務(wù)技術(shù)成果。同時委托開發(fā)合同的標(biāo)的必須是技術(shù)合同當(dāng)事人雙方在訂立合同時尚未掌握的技術(shù)成果,這是委托開發(fā)合同與技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的重要區(qū)別。技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的標(biāo)的是合同雙方訂立合同時就已經(jīng)存在的技術(shù)成果。
通常情況下,合同雙方會在合同中約定:委托人不僅有義務(wù)向研究開發(fā)方提供經(jīng)費、支付報酬,還應(yīng)該承擔(dān)因現(xiàn)有科技發(fā)展水平等客觀原因造成的技術(shù)開發(fā)失敗的風(fēng)險。
委托開發(fā)合同的研究開發(fā)方是以自己的名義、技術(shù)、勞務(wù)獨立進(jìn)行研究開發(fā)工作。委托方所提出的技術(shù)經(jīng)濟(jì)要求規(guī)定了研究開發(fā)方的主要工作方向,但不能以此限制研究開發(fā)方的獨立性。
。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是平行的,即當(dāng)事人都承擔(dān)類似的義務(wù),又都有權(quán)請求和監(jiān)督另一方履行相應(yīng)的義務(wù)。
委托開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是相對的,這與一般的雙務(wù)合同相同,即委托人的主要義務(wù)也就是研究開發(fā)人的主要權(quán)利;研究開發(fā)人的主要義務(wù)即委托人所享有的權(quán)利。
合作開發(fā)合同的當(dāng)事人共同參加研究開發(fā)工作,具體表現(xiàn)為,合作各方可以共同進(jìn)行全部的研究開發(fā)工作,也可以按合同的約定進(jìn)行分工,分別承擔(dān)不同階段或不同部分的研究開發(fā)工作。
委托開發(fā)合同,則是一方進(jìn)行物質(zhì)投資和經(jīng)費投入,另一方從事研究開發(fā)。
與此相聯(lián)系,二者的合同主體也不同。合作開發(fā)合同,當(dāng)事人各方大多為專門從事研究開發(fā)工作的科研單位,而委托開發(fā)合同,則一般是科研單位與企業(yè)之間的合作。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系是共同的,各方的目的是一致的,通過研究開發(fā)取得的成果是共有的,可以是共同共有,也可以是按份共有。
委托開發(fā)合同,委托人提供投資供另一方研究開發(fā),其目的是為獲得研究開發(fā)成果,用于其生產(chǎn)領(lǐng)域,獲取經(jīng)濟(jì)效益;研究開發(fā)人從事研究開發(fā)工作的目的是為了獲取報酬。委托開發(fā)合同的成果所有權(quán)依合同的約定在當(dāng)事人之間進(jìn)行不同程度的分享。
合作開發(fā)合同,研究開發(fā)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險通常由各方當(dāng)事人共同承擔(dān);委托開發(fā)合同,其開發(fā)風(fēng)險則一般由委托人承擔(dān),也可依合同約定由雙方分擔(dān)。
甲方:法定代表人:
乙方:法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國技術(shù)合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、項目名稱:(注:本參考格式適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、新工藝及其系統(tǒng)的研究開發(fā)活動。)。
二、本技術(shù)開發(fā)項目在國內(nèi)外的現(xiàn)狀,水平及發(fā)展趨勢:
三、本研究開發(fā)成果應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):
四、投資總額:其中甲方投資乙方投資在總投資額中:甲方占x%;乙方占x%。
(注:所謂投資,不僅包括以貨幣、設(shè)備、場地進(jìn)行的物質(zhì)投資,還可以包括以專利技術(shù)、非專利技術(shù)進(jìn)行的技術(shù)投資,采取貨幣以外的形式進(jìn)行投資的,應(yīng)當(dāng)折算成相應(yīng)的金額,明確當(dāng)事人在投資中所占的比例。)。
五、雙方的具體分工:
1.甲方負(fù)責(zé):2.乙方負(fù)責(zé):
(注:當(dāng)事人各方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的內(nèi)容、以自己的技術(shù)力量參加研究開發(fā)工作,共同制定研究開發(fā)計劃,共同解決研究開發(fā)中發(fā)生問題,或按照分工分別承擔(dān)設(shè)計、工藝、試驗、試制等不同階段或者不同部分的研究開發(fā)工作,并與其他當(dāng)事人協(xié)作配合,直至完成研究開發(fā)項目。任何一方當(dāng)事人,對合同約定或全體當(dāng)事人決定必須履行的義務(wù),都必須認(rèn)真履行。)。
六、雙方的違約責(zé)任:
2.任何一方不按照合同約定的分工參與研究開發(fā)工作或不按照合同約定與其他各方完成配合任務(wù)的,違約方應(yīng)向另一方支付數(shù)額為項目投資總額x%的違約金。
七、成果歸屬與分享:
注1:當(dāng)事人各方可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利和義務(wù):
1.一方轉(zhuǎn)讓其共有專利權(quán)的,另一方或者其他各方可以優(yōu)先受讓其共有的專利申請權(quán):
2.合作開發(fā)各方中一方聲明放棄其共有的專利申請權(quán)的,可由另一方單獨申請,或者由其他各方共同申請。
3.發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)以后,放棄專利申請權(quán)的一方可以免費取得該項專利的普通實施許可,該許可不得撤銷。
4.一方不同意申請專利的,另一方或者其他各方不得申請專利。
注2:合同開發(fā)所完成的非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)以及利益分配辦法,由當(dāng)事人在合同中約定。合同沒有約定的,視當(dāng)事人均有使用或轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。除另有約定外,一方當(dāng)事人使用和轉(zhuǎn)讓該成果所收獲得的收益,另一方或其余各方無權(quán)請求分享。
注3:在實踐中,合作開發(fā)合同當(dāng)事人以合同約定成果分享的情況主要有以下幾種:
(1)約定研究開發(fā)成果的專利申請權(quán)不為各方共同,而歸一方當(dāng)事人所有。但享有專利申請權(quán)的一方當(dāng)事人可按約定將由此取得的經(jīng)濟(jì)利益向其它當(dāng)事人作適當(dāng)補(bǔ)償。
(2)約定向合同外第三人轉(zhuǎn)讓研究開發(fā)成果時,應(yīng)經(jīng)合作開發(fā)各方當(dāng)事人協(xié)商一致,由此所取得的經(jīng)濟(jì)利益由各方分享。
(3)在特殊情況下,當(dāng)事人各方還可以在合同中約定對技術(shù)成果權(quán)的分享份額以及各自享有的專利申請權(quán)。如對在技術(shù)開發(fā)的各主要階段(實驗室開發(fā)階段、生產(chǎn)工藝開發(fā)階段)產(chǎn)生的研究開發(fā)成果(或階段性成果)約定各自獨立享有的權(quán)利。
(4)約定由當(dāng)事人一方享有對合作開發(fā)成果的獨占使用權(quán)或轉(zhuǎn)讓權(quán),但取得這一權(quán)利的當(dāng)事人應(yīng)向其它各方當(dāng)事人支付約定的價金。
在履行本合作開發(fā)合同的過程中,因出現(xiàn)無法克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)失敗或部分失敗的,其風(fēng)險責(zé)任由當(dāng)事人按如下比例合理分擔(dān):甲方負(fù)擔(dān)x%;乙方負(fù)擔(dān)x%。
九、合同爭議的解決辦法:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第1種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁;。
2.依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十、有關(guān)名詞和術(shù)語的解釋:
本合同自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效。
甲方法定代表(或授權(quán)代表)簽名蓋章簽字時間簽字地點開戶銀行帳號。
甲方擔(dān)保人(名稱)地址。
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字蓋章簽字時間簽字地點開戶銀行帳號。
乙方法定代表(或授權(quán)代表)簽名蓋章簽字時間簽字地點開戶銀行帳號。
乙方擔(dān)保人(名稱)地址。
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字蓋章簽字時間簽字地點開戶銀行帳號。
。
1、雇傭合同中雇員與雇主具有一定的人身依附性,即雇員在一定程度上要服從雇主的監(jiān)管和安排,具有隸屬性。而承攬合同中承攬人在完成工作中具有獨立性,如何完成工作,由承攬人自己決定,不受定作人的監(jiān)控,承攬人主要是依靠自己的技術(shù)力量和能力來完成工作,雙方之間不存在支配與服從關(guān)系。
2、雇傭合同履行中所發(fā)生的危險、意外事故或損失,一般是由接受勞務(wù)的雇主承擔(dān)。承攬合同履行中所產(chǎn)生風(fēng)險則由完成工作成果的承攬人承擔(dān),除非損失是由于定作人的指示過失原因所造成的。
3、雇傭合同以直接提供勞務(wù)為目的,合同的標(biāo)的是提供勞務(wù),雇員只要提供了勞務(wù)就有權(quán)獲得報酬。承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務(wù)僅僅是完成工作成果的手段。
4、雇傭合同中,雇員的工作對雇主而言是不可或缺的,是雇主所從事業(yè)務(wù)整體的一部分。承攬合同中,承攬人的工作通常不屬雇主所從事的'工作內(nèi)容,或是定作人工作的附屬部分。
5、雇傭合同中,雇主一般按星期、按月按時向雇員支付報酬,該報酬相當(dāng)于勞動力的價格。承攬合同中,定作人因承攬人完成某項工作或做完某件事支付報酬,該報酬不僅包括勞動力價格,還包括其他的一些工本費等。
6、雇傭合同雇員的工作方式要聽任于雇主的指揮與分配,承攬合同中承攬人完成工作有自主權(quán),只要其能在合同約定的期限內(nèi)完成任務(wù),具體的完成方式和時間由承攬人自己決定。
二、責(zé)任承擔(dān)規(guī)定。
按照《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》:
第九條雇員在從事雇傭活動中致人損害的,雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雇員因故意或者重大過失致人損害的,應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的,可以向雇員追償。
前款所稱“從事雇傭活動”,是指從事雇主授權(quán)或者指示范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或者其他勞務(wù)活動。雇員的行為超出授權(quán)范圍,但其表現(xiàn)形式是履行職務(wù)或者與履行職務(wù)有內(nèi)在聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“從事雇傭活動”。
第十一條雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。雇傭關(guān)系以外的第三人造成雇員人身損害的,賠償權(quán)利人可以請求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任,也可以請求雇主承擔(dān)賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后,可以向第三人追償。
雇員在從事雇傭活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害,發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
承攬合同履行中所產(chǎn)生風(fēng)險則由完成工作成果的承攬人承擔(dān),除非損失是由于定作人的指示過失原因所造成的。
屬于《工傷保險條例》調(diào)整的勞動關(guān)系和工傷保險范圍的,不適用本條規(guī)定。
10月,日照仲裁委員會受理了一起合同糾紛案件,案情大致是:申請人某鋼廠委托被申請人某起重機(jī)制造公司制造一個懸梁起重機(jī),包括起重機(jī)的制作和安裝。合同約定竣工日期為5月1日,每延誤一天,需支付合同價款萬分之5的延期違約金;合同履行中發(fā)生的一切糾紛,由合同履行地的仲裁委員會解決等。合同簽訂后,申請人按約支付工程款,被申請人未能按期交工,直到209月14日才將起重機(jī)調(diào)試合格后交付申請人使用。工程交付后,由于雙方當(dāng)事人對工期延誤違約金的計算發(fā)生爭議,申請人向日照仲裁委員會(起重機(jī)的安裝地)申請仲裁:要求裁決被申請人支付工程延期違約金40余萬元。被申請人則以“雙方當(dāng)事人簽訂的合同實質(zhì)內(nèi)容是被申請人按照申請人的要求完成一個起重機(jī)的制作,而起重機(jī)的制作是在被申請人所在地進(jìn)行的,因此該合同是承攬合同,被申請人住所地才是合同履行地”為由,提出管轄權(quán)異議,認(rèn)為該仲裁委員會沒有管轄權(quán)。
根據(jù)最高人民法院現(xiàn)行的法律規(guī)定,建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地,而承攬合同糾紛通常以加工行為地為合同履行地。因此,界定該合同的性質(zhì),決定了該仲裁委員會對該案是否享有管轄權(quán)。對此,該仲裁委員會內(nèi)部有兩種不同的觀點,由此引起筆者的注意,特撰此小文。
《合同法》第251條規(guī)定:“承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。”第269條規(guī)定:“建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價款的合同。”建設(shè)工程合同,實際上是承攬合同的一種特殊類型。因此,《合同法》第287條規(guī)定:“法律對建設(shè)工程合同沒有特別規(guī)定的,適用法律對承攬合同的有關(guān)規(guī)定。”根據(jù)《合同法》的規(guī)定,建設(shè)工程合同包括工程勘察合同、工程設(shè)計合同和工程施工合同。由于工程勘察合同和工程設(shè)計合同與承攬合同較易區(qū)分,因此本文重點闡述工程施工合同與承攬合同的區(qū)別?,F(xiàn)實中,建設(shè)工程施工合同又可分為土木建筑工程合同、裝飾裝修工程合同和安裝工程合同三類。
1、均以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的。在承攬合同中,承攬人必須按照定作人的要求,完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過程,而是工作成果。建設(shè)工程施工合同中,承包人也必須按照發(fā)包人的要求,或根據(jù)發(fā)包人提供的圖紙資料,完成一項工程,發(fā)包人的目的,也不是工作過程,而是按期得到一項完整的、合格的工程。
2、合同的標(biāo)的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的,因而定作人對標(biāo)的物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標(biāo)的物特定化,使它同市場上的物品有所區(qū)別,以滿足定作人的特殊需要,這是與買賣合同的最大區(qū)別之處。建設(shè)工程施工合同,同樣也是根據(jù)發(fā)包人提供的與眾不同的圖紙,為滿足發(fā)包人建設(shè)一項與其他建筑物不一樣的建筑物訂立的。
3、承攬人或施工人的工作均具有獨立性。兩類合同中,承攬人和承包人都是以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù),不受合同對方的指揮,獨立完成合同約定的質(zhì)量、期限等責(zé)任,在工作成果和工程交付前,對標(biāo)的物的滅失或工作條件惡化風(fēng)險所造成的損失承擔(dān)責(zé)任。
4、均具有一定的人身性質(zhì)。承攬人或承包人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力完成工作或工程,并承擔(dān)風(fēng)險,不得擅自將承攬的工作或工程交給第三人完成,且對完成工作、工程過程中遭受的意外風(fēng)險負(fù)責(zé)。
5、均是雙務(wù)、有償合同。承攬合同中,承攬人負(fù)有完成工作并支付工作成果的義務(wù),而定作人則負(fù)有支付報酬的義務(wù),兩者的義務(wù)是相互的、對流的、有償?shù)?。建設(shè)工程施工合同中,承包人負(fù)有按期保質(zhì)完成工程并交付工程的義務(wù),發(fā)包人負(fù)有支付工程款的義務(wù),兩者的義務(wù)也是相互、有償?shù)摹?/p>
對以上建設(shè)工程施工合同與承攬合同的共同法律屬性,大家的意見是一致的,但對兩類合同的不同之處,可謂“仁者見仁、智者見智”,從網(wǎng)上搜到的以下兩個案例,也反映出兩種不同的觀點。
1、上海市浦東新區(qū)人民法院(以下簡稱浦東法院)在審理上海東方上市企業(yè)博覽中心有限公司(以下簡稱上海東方公司)破產(chǎn)案時(見上海市浦東新區(qū)人民法院網(wǎng)),就債權(quán)人上海市建筑設(shè)計研究所有限公司(以下簡稱建筑研究所)申請優(yōu)先受償工程欠款一案,依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》認(rèn)定:建設(shè)工程合同的標(biāo)的是特指基本建設(shè)工程,如果是為完成不能構(gòu)成基本建設(shè)的一般工程的建設(shè)項目而訂立的合同,不屬于建設(shè)工程合同,而屬于承攬合同的范疇,因此破產(chǎn)申請人與債權(quán)人簽訂的合同應(yīng)屬于建設(shè)裝潢工程施工合同,而非《合同法》286條所指的建設(shè)工程合同。浦東法院最終以建設(shè)裝潢工程施工合同不是建設(shè)工程施工合同、而是承攬合同為由,裁決債權(quán)人不得按照《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》的規(guī)定行使工程價款優(yōu)先受償權(quán)。
2、乙方為甲方承建一塊大型戶外顯示屏,一審法院從合同名稱入手,認(rèn)為該合同屬于建設(shè)工程施工合同。而二審法院采納了被告的上訴意見認(rèn)為:當(dāng)事人雙方標(biāo)明為“定制人”、“承攬人”,合同標(biāo)的為可拆分物,主要依賴承攬人之技術(shù)特點進(jìn)行施工,最終之安裝僅是制作過程之延續(xù),并最終認(rèn)定該案為“承攬合同糾紛”。
筆者認(rèn)為,建設(shè)工程施工合同和承攬合同的最大不同之處,主要體現(xiàn)在以下三個方面:
1、合同標(biāo)的物的區(qū)別。建設(shè)工程施工合同完成的工作構(gòu)成不動產(chǎn),即合同標(biāo)的物是不動產(chǎn)物,包括民法意義上的完全不動產(chǎn)物和大部分類不動產(chǎn)物,而承攬合同完成的工作則不構(gòu)成不動產(chǎn)的,即標(biāo)的物一般是指動產(chǎn)。
國務(wù)院制定的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設(shè)工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程?!薄督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設(shè)工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。”《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第2條第2款規(guī)定:“本規(guī)定所稱建筑業(yè)企業(yè),是指從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程、裝修工程的新建、擴(kuò)建、改建等活動的企業(yè)?!睆纳鲜鲆?guī)定可以看出:建設(shè)工程包括土木建筑工程、安裝工程和裝修工程三類工程,三類工程的共同點就是:工程施工完成后,均構(gòu)成了不動產(chǎn)物,包括完全不動產(chǎn)物和類不動產(chǎn)物。
(1)完全不動產(chǎn)物是指在物理上固定在土地上、不能隨便移動的構(gòu)筑物。不動產(chǎn)物一般是指比較大而復(fù)雜、建設(shè)工程的要求比較高的土木建筑物和基礎(chǔ)建設(shè)項目,如辦公樓、廠房、碼頭、公路等,但也包括投資額小、工程技術(shù)要求比較簡單的建設(shè)項目,如民宅、垃圾站、傳達(dá)室等。
不動產(chǎn)物的建設(shè),通常要涉及對土地利用的強(qiáng)制性規(guī)范的限制,當(dāng)事人不得違反規(guī)定自行約定。例如,發(fā)包人擬投資建設(shè)一座廠房,必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批,辦理土地使用、占用手續(xù),符合有關(guān)規(guī)劃要求,辦理開工許可證等。國家建設(shè)主管部門制定的工程類別及等級中,把工程類別分為房屋建筑工程、冶煉工程、礦山工程、化工石油工程、水利水電工程、電力工程、林業(yè)及生態(tài)工程、鐵路工程、公路工程、港口與航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程和機(jī)電安裝工程十四類,從中可以看到,上述工程的共同點是,工程完成后均成為了完全不動產(chǎn)物。因此,凡是為施工完全不動產(chǎn)物而簽訂的合同,均是建設(shè)工程施工合同。
那么在不動產(chǎn)物上的施工行為,是否是建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容呢?筆者認(rèn)為:在不動產(chǎn)物上的施工行為,如果行為的后果添附在不動產(chǎn)物上,并最終形成了與不動產(chǎn)物一體的、不可分割、不可拆分的部分,由此簽訂的合同,筆者認(rèn)為也應(yīng)當(dāng)定為建設(shè)工程施工合同,而不能認(rèn)定為承攬合同。例如室內(nèi)裝修活動。該類工程雖然可能技術(shù)要求比較低、投資較小,但裝修行為的后果,通常成為了不動產(chǎn)物上不可分割的部分,因此也是建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容,而不是承攬合同的內(nèi)容。
實踐中對建設(shè)工程施工合同的標(biāo)的物有個誤區(qū),即有人認(rèn)為:建設(shè)工程合同的標(biāo)的限于比較大而復(fù)雜的土木建筑等工程,建設(shè)工程的要求較高,因此為完成一般建設(shè)項目而訂立的合同不屬于建設(shè)工程合同,而應(yīng)屬于承攬合同,如為個人建造住房與建筑隊訂立的合同就是承攬合同,而不是建設(shè)施工工程合同。筆者對此持不同看法:個人建造的住房,也構(gòu)成不動產(chǎn);個人住房雖然工程較小、難度比較小,建設(shè)要求不高,但也是房屋建筑,《建筑法》中已將建筑活動范圍明確界定為“各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造”。應(yīng)當(dāng)包括個人住房在內(nèi)的各類建筑。另外,個人建造住房,同樣需要取得有關(guān)部門的許可,施工中同樣具有一定的危險性,同樣需要具有一定資質(zhì)的人員進(jìn)行施工,因此,為完成一般建設(shè)項目而簽訂的合同也應(yīng)當(dāng)定為建設(shè)工程施工合同。
(2)部分類不動產(chǎn)物,包括鐵塔、管道、室外超大型顯示屏、平面及立體廣告牌以及或簡單拆除之鋼板車間等。有人認(rèn)為:室外超大型顯示屏、平面及立體廣告牌以及或簡單拆除之鋼板車間等屬于類不動產(chǎn)物,不構(gòu)成民法意義上的不動產(chǎn)物,歸屬于可拆分物,因此,該類合同主要是依據(jù)加工方的技術(shù)而簽訂,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為加工承攬合同,方符合立法之精神。筆者認(rèn)為:施工上述類不動產(chǎn)物時,不能孤立的只從物的分類來分析,還要結(jié)合下面第2個不同之處,即對合同主體的要求來分析。
2、合同主體的區(qū)別。建設(shè)工程施工合同的承包人為特殊主體,法律對承包人有特殊要求,即承包人必須是經(jīng)國家認(rèn)可的具有一定建設(shè)資質(zhì)的法人。而一般承攬合同在法律沒有明確規(guī)定的情況下,合同雙方為一般主體。
(1)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第3條規(guī)定:“建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,堅持安全第一、預(yù)防為主的方針”;《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第1條規(guī)定:“為了加強(qiáng)對建筑活動的監(jiān)督管理,維護(hù)公共利益和建筑市場秩序,保證建設(shè)工程質(zhì)量安全,根據(jù)《建筑法》、《行政許可法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定”。由于建設(shè)工程施工過程一般較長,施工中需要一定的技術(shù),過程存在一定的危險性,建設(shè)工程體現(xiàn)國家利益和社會公共利益、事關(guān)人民群眾生命財產(chǎn)安全,因此需要由有技術(shù)、有能力的隊伍來建設(shè),另外建設(shè)工程的質(zhì)量的好壞,可能會涉及到社會公眾的人身安全和財產(chǎn)利益,國家對施工單位實行資質(zhì)管理是十分必要的。因此,為了加強(qiáng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全,國家對建筑業(yè)企業(yè)實行資質(zhì)管理,以加強(qiáng)對建筑市場的管理。
(2)《建筑法》第26條規(guī)定:“承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照,以本企業(yè)的名義承攬工程。”第29條規(guī)定:“建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位;……禁止總承包單位將工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位”;《招標(biāo)投標(biāo)法》第26條規(guī)定:“投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力;國家有關(guān)規(guī)定對投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格條件”;《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第2條規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),實施對建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理,適用本規(guī)定”;第3條規(guī)定:“建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照其擁有的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件申請資質(zhì),經(jīng)審查合格,取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后,方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動”。此外法律對建筑從業(yè)技術(shù)人員也有相應(yīng)的條件限制。以上都是法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,違反上述規(guī)定的建設(shè)工程施工合同依法無效。
由此可見,建設(shè)工程合同對承包人不但有要求,而且對承包人的要求是十分嚴(yán)格的。企業(yè)承攬工程,必須依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書,并在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。反過來講,凡是需要取得建筑業(yè)資質(zhì)證書才能施工的項目,都是工程的范疇,圍繞工程簽訂的合同都是建設(shè)工程施工合同。
(3)建設(shè)部會同鐵道部、交通部、水利部、信息產(chǎn)業(yè)部、民航總局等有關(guān)部門組織制定的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》將企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包企業(yè)資質(zhì)、專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)和專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)三大部分。其中施工總承包企業(yè)資質(zhì)包括房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、電力工程、礦山工程、冶煉工程、化工石油工程、市政公用工程、通信工程和機(jī)電安裝工程等12個專業(yè)資質(zhì)。專業(yè)承包資質(zhì)包括地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、建筑裝修裝飾工程等60個專業(yè)資質(zhì);勞務(wù)分包工程包括木工作業(yè)、砌筑等13各專業(yè)資質(zhì)。從上述資質(zhì)分類看,國家對從事上述工程的'企業(yè),包括施工總承包、專業(yè)分包和勞務(wù)分包,均實行資質(zhì)管理,企業(yè)均需辦理相應(yīng)的資質(zhì)證書,否則,不能承攬工程,也不能承擔(dān)工程施工任務(wù)。建設(shè)工程施工合同中的承包人,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),才能承攬工程,否則,雙方當(dāng)事人簽訂的建設(shè)工程施工合同會因為承包人沒有施工資質(zhì)而無效。因此也可以說:凡是必須具備上述資質(zhì)才能施工的項目,就是建設(shè)工程,為此簽訂的合同,就是建設(shè)工程施工合同。
現(xiàn)實中,當(dāng)事人對建設(shè)工程施工合同中的安裝工程合同和承攬合同最容易混淆。從國家對建設(shè)工程施工合同承包人的特殊要求可以看出:安裝工程合同與承攬合同的最明顯的區(qū)別就在于國家對合同中的承包人有無資質(zhì)的要求。如果無資質(zhì)的要求,就是承攬合同;反之就是建設(shè)工程施工合同中的安裝工程合同。
還要注意的一個問題就是:有的建設(shè)工程施工合同的承包人沒有資質(zhì)或超越資質(zhì)訂立的合同,只能認(rèn)定合同為無效合同,而不能因為承包人沒有資質(zhì)就認(rèn)定合同是承攬合同。
3、結(jié)算方式的區(qū)別。通常情況下,建設(shè)工程施工合同簽訂時,合同價款是不確定的、暫定的,需要雙方當(dāng)事人根據(jù)合同履行情況,通過專門的工程造價咨詢單位,依據(jù)國家或地方編制的結(jié)算定額,計算出合同的最終價款。而承攬合同往往在簽訂合同時就約定了明確的價款或價款的計算方式,雙方當(dāng)事人根據(jù)合同的約定,不需要通過專門的審計機(jī)關(guān)結(jié)算就能輕易計算出合同的最終價款。
建設(shè)工程施工合同需要進(jìn)行工程結(jié)算才能確定最終價款。所謂工程結(jié)算是指承包人在工程實施過程中,依據(jù)承包合同中關(guān)于付款條款的規(guī)定和已經(jīng)完成的工程量,并按照規(guī)定的程序向建設(shè)單位收取工程價款的一項經(jīng)濟(jì)活動。工程結(jié)算關(guān)系到建設(shè)單位和施工單位的直接經(jīng)濟(jì)利益,它是建設(shè)單位控制建設(shè)投資的最終環(huán)節(jié)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),同時也是施工單位實現(xiàn)經(jīng)營收益的最終環(huán)節(jié)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國家為此出臺了一系列關(guān)于工程結(jié)算的規(guī)定:如《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第2條規(guī)定:“凡在中華人民共和國境內(nèi)的建設(shè)工程價款結(jié)算活動,均適用本辦法?!薄督ㄖこ淌┕ぐl(fā)包與承包計價管理辦法》第2條規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)的建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理,適用本辦法。”為了統(tǒng)一工程造價的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn),國家建設(shè)部和各地建設(shè)行政主管部門,還制定了《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》《全國統(tǒng)一裝飾工程定額》《全國統(tǒng)一建筑消耗量定額》等計價依據(jù)。另外,國家對工程造價咨詢單位和人員也進(jìn)行資質(zhì)管理。
由于建設(shè)工程的結(jié)算比較復(fù)雜,而建設(shè)單位一般沒有專門的工程造價咨詢?nèi)藛T,所以建設(shè)單位一般要委托有資質(zhì)的工程造價咨詢單位審核承包人編制的結(jié)算書。審核結(jié)果經(jīng)雙方當(dāng)事人認(rèn)可后,才具有效力。通常情況下,如果依據(jù)約定不能直接計算出最終價款的合同,是建設(shè)工程施工合同,反之就是承攬合同。
以上三個方面,就是建設(shè)工程施工合同和承攬合同的最大不同之處。一般情況下,只要對照上述三個方面,就能很容易的區(qū)別兩種合同?,F(xiàn)在再看前文提到的兩個案例。第1個案例中,(1)浦東法院既然認(rèn)定債權(quán)人建筑研究所與上海東方公司之間簽訂的合同是建設(shè)裝潢工程施工合同,又否定建設(shè)裝潢工程施工合同不是建設(shè)工程施工合同,顯然是前后矛盾;(2)國務(wù)院制定的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,以及建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》均明確規(guī)定建設(shè)工程包括裝修工程,而浦東法院引用失效的《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》認(rèn)定“建設(shè)工程合同的標(biāo)的是特指基本建設(shè)工程,如果是為完成不能構(gòu)成基本建設(shè)的一般工程的建設(shè)項目而訂立的合同,不屬于建設(shè)工程合同”,顯然與現(xiàn)行的法律法規(guī)相沖突;(3)根據(jù)現(xiàn)行的法律法規(guī)要求,從事裝修(包括裝潢)工程的企業(yè)必須具備相應(yīng)資質(zhì),也說明裝修工程就是建設(shè)工程的一個分類。由此看出,浦東法院的認(rèn)定和裁判是值得商榷的。
第2個案例中,乙方為甲方承建戶外顯示屏的合同,既包括了制作顯示屏的內(nèi)容,也包括了安裝顯示屏的內(nèi)容。戶外顯示屏的制作,可能對制作主體并無特殊的要求,但是戶外顯示屏的安裝,不是任何單位都可以施工的,也需要有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)來進(jìn)行,但二審法院忽視了這個關(guān)鍵,由此作出的裁判也值得商榷。對此,其實最高人民法院早于3月26日《關(guān)于山東省青島東方鐵塔集團(tuán)有限公司與河南省延津縣廣播電視局建設(shè)工程施工合同糾紛一案指定管轄的通知》中,就作出了相應(yīng)的規(guī)定。該《通知》中的案例與上述案件案情基本一致,但最高人民法院的意見是:發(fā)射塔大部分零部件的加工行為是為履行施工合同而做的部分準(zhǔn)備工作,因此雙方所簽合同不是承攬合同,應(yīng)為建設(shè)工程施工合同糾紛,案件應(yīng)由工程所在地人民法院管轄。
筆者認(rèn)為,最高人民法院的意見無疑是正確的,但卻沒有從根本上指出區(qū)別兩種合同的辦法,導(dǎo)致下級法院在審理該類案件時仍無明確的依據(jù),不能不說是個遺憾。
建設(shè)工程施工合同和承攬合同除了從上述三個最明顯的不同之處外,還可以從以下幾個方面區(qū)分:
1、合同形式上的差異。承攬合同既可以是書面的也可以是口頭形式,而且在定作人為自然人時多采用口頭形式。而建設(shè)工程施工合同屬要式合同,應(yīng)當(dāng)以書面方式訂立。這是國家對基本建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督管理的需要,也是由建設(shè)工程合同履行的特點決定的?!逗贤ā返?70條明確規(guī)定:“建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式?!钡蓪Τ袛埡贤o規(guī)定。
2、訂立合同方式上的差異。一般承攬合同在訂立時經(jīng)合同雙方協(xié)商達(dá)成一致即可成立。而根據(jù)《建筑法》和《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定,建設(shè)工程施工合同的訂立一般應(yīng)當(dāng)經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)程序,還應(yīng)接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法對招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督。《建筑法》第19條規(guī)定“建筑工程依法實行招標(biāo)發(fā)包”;《合同法》第273條規(guī)定:“國家重大建設(shè)工程合同,應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的程序和國家批準(zhǔn)的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立”;《招標(biāo)投標(biāo)法》第3條規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,必須進(jìn)行招標(biāo):……”;第7條規(guī)定:“招標(biāo)投標(biāo)活動及其當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。有關(guān)行政監(jiān)督部門依法對招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督”。因此,無論是訂立合同的前提,還是訂立合同的方式,建設(shè)工程合同都比一般承攬合同嚴(yán)格許多。從意思自治方面來說,建設(shè)工程合同所受的限制比一般承攬合同要多得多,很多合同條款都由國家法律和法規(guī),甚至規(guī)章都規(guī)定好了的。建設(shè)部、國家工商總局制定的《建設(shè)工程施工合同》和《建筑裝飾工程施工合同》示范文本,就是根據(jù)《建筑法》等法律法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合我國建設(shè)工程實際以及相關(guān)國際慣例制定,現(xiàn)在已廣泛應(yīng)用到建筑工程領(lǐng)域。
3、合同內(nèi)容上的差異。建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容比承攬合同的內(nèi)容范圍更窄,專業(yè)性更強(qiáng)。前者是進(jìn)行工程建設(shè),從狹義上講只包括土木建筑工程、安裝工程和裝飾裝修工程三類合同,但無論是土木建筑工程、安裝工程,還是裝飾裝修工程,均需交由有相關(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行。而后者是加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗,其外延更為廣闊。承攬合同中,國家對承攬人的資質(zhì)并無強(qiáng)制性的要求。
4、監(jiān)理制度的差異。在合同的履行過程中,建設(shè)工程施工根據(jù)《建筑法》第30條規(guī)定,“國家推行建筑工程監(jiān)理制度”的規(guī)定強(qiáng)制推行監(jiān)理制度,而承攬合同不強(qiáng)制性推行監(jiān)理制度。
5、標(biāo)的物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的差異。承攬合同的雙方可以自行約定標(biāo)的物質(zhì)量,但作為建設(shè)工程施工合同來說,標(biāo)的物的質(zhì)量必須符合國家有關(guān)建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)的要求。如《建筑法》第58、59、60、61條規(guī)定:建筑施工單位對工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé);建筑物在合理使用壽命內(nèi),必須確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量;建筑工程竣工時,屋頂、墻面不得有滲漏、開裂等質(zhì)量缺陷;對已發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)修復(fù);建筑工程經(jīng)驗收合格后,方可交付使用;未經(jīng)驗收或者驗收不合格,不得交付使用等等。
6、標(biāo)的物保修的差異。承攬合同法律沒有明確規(guī)定保修問題,由合同雙方自行約定是否保修,以及保修期限,而國家對建設(shè)工程保修,包括保修范圍和保修年限,都有明確的規(guī)定。如《建筑法》第62條規(guī)定的建筑工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第40條規(guī)定:在正常使用條件下,建設(shè)工程的最低保修期限為:基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程,為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年;供熱與供冷系統(tǒng),為2個采暖期、供冷期;電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,為2年等。
7、一方違約時的救濟(jì)方式不同。在承攬合同中,定作人解除合同后,承攬只能要求定作人賠償損失,而不能要求繼續(xù)履行;而在建設(shè)工程合同中,除特定情形外,一方違約時,對方當(dāng)事人都可以要求其繼續(xù)履行。
8、合同解除的條件不同。根據(jù)法律規(guī)定,承攬合同的定作人享有解除權(quán),可以隨時解除合同;而在建設(shè)工程合同中,除具備雙方約定或者法定的解除條件時,一般是不允許隨意解除合同的。
以上就是筆者的拙見,如有不對之處,歡迎各位專家指正。
合作開發(fā)。
合同。
的各方當(dāng)事人共同從事研究開發(fā)工作,實現(xiàn)合作開發(fā)合同目的。而委托開發(fā)合同則由委托方支付研究開發(fā)經(jīng)費和報酬,提供技術(shù)資料、原始數(shù)據(jù)等,研究開發(fā)方憑借自身的努力和具備的知識完成研究開發(fā)成果。
合作開發(fā)合同的各方當(dāng)事人都必須具備一定的技術(shù)能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術(shù)設(shè)備等。而委托開發(fā)合同只需要研究開發(fā)人具備上述能力、人員和條件。
合作開發(fā)合同的研究開發(fā)風(fēng)險一般是由各方當(dāng)事人共同承擔(dān)的。而委托開發(fā)合同通常是約定由委托人承擔(dān)技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險。
合作開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。而委托開發(fā)合同完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當(dāng)事人另有約定外,申請專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人所有。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是平行的,即當(dāng)事人都承擔(dān)類似的義務(wù),又都有權(quán)請求和監(jiān)督另一方履行相應(yīng)的義務(wù)。
委托開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)是相對的,這與一般的雙務(wù)合同相同,即委托人的主要義務(wù)也就是研究開發(fā)人的主要權(quán)利;研究開發(fā)人的主要義務(wù)即委托人所享有的權(quán)利。
合作開發(fā)合同的當(dāng)事人共同參加研究開發(fā)工作,具體表現(xiàn)為,合作各方可以共同進(jìn)行全部的研究開發(fā)工作,也可以按合同的約定進(jìn)行分工,分別承擔(dān)不同階段或不同部分的研究開發(fā)工作。
委托開發(fā)合同,則是一方進(jìn)行物質(zhì)投資和經(jīng)費投入,另一方從事研究開發(fā)。
與此相聯(lián)系,二者的合同主體也不同。合作開發(fā)合同,當(dāng)事人各方大多為專門從事研究開發(fā)工作的科研單位,而委托開發(fā)合同,則一般是科研單位與企業(yè)之間的合作。
合作開發(fā)合同,當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系是共同的,各方的目的是一致的,通過研究開發(fā)取得的成果是共有的,可以是共同共有,也可以是按份共有。
委托開發(fā)合同,委托人提供投資供另一方研究開發(fā),其目的是為獲得研究開發(fā)成果,用于其生產(chǎn)領(lǐng)域,獲取經(jīng)濟(jì)效益;研究開發(fā)人從事研究開發(fā)工作的目的是為了獲取報酬。委托開發(fā)合同的成果所有權(quán)依合同的約定在當(dāng)事人之間進(jìn)行不同程度的分享。
合作開發(fā)合同,研究開發(fā)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險通常由各方當(dāng)事人共同承擔(dān);委托開發(fā)合同,其開發(fā)風(fēng)險則一般由委托人承擔(dān),也可依合同約定由雙方分擔(dān)。
。
合作開發(fā),是以合作各方共同參與為前提,《合同法》第三百三十五條指出“合作開發(fā)合同的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定進(jìn)行投資,包括以技術(shù)進(jìn)行投資;分工參與研究開發(fā)工作;協(xié)作配合研究工作,”它也是以合作各方自覺完全地履行義務(wù)為保證的開發(fā)研究過程。對合作開發(fā)研究完成的發(fā)明創(chuàng)造,《合同法》規(guī)定除當(dāng)事人事先有約定的以外,專利權(quán)屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共同共有,在一方轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)時,他方有優(yōu)先受讓權(quán)。
委托開發(fā)或者合作開發(fā)完成的技術(shù)秘密成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)以及利益的分配辦法,由當(dāng)事人約定。
合同編號:_________。
本合同合作各方就共同參與研究開發(fā)_________項目事項,經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,達(dá)成如下協(xié)議,并由合作各方共同恪守。
第一條項目名稱_________.
第二條技術(shù)內(nèi)容、范圍和要求。
1.技術(shù)內(nèi)容:
(1)新技術(shù);。
(2)新產(chǎn)品;。
(3)新工藝;。
(4)新材料。
2.技術(shù)范圍:_________3.技術(shù)要求:_________.第三條研究開發(fā)計劃本合同合作各方在研究開發(fā)項目中,分工承擔(dān)如下工作:
1.甲方:
2.乙方:
(1)研究開發(fā)內(nèi)容:_________(2)工作進(jìn)度:_________(3)研究開發(fā)期限:_________(4)研究開發(fā)地點:_________第四條研究開發(fā)經(jīng)費的數(shù)額及其支付、結(jié)算方式(一)合作各方確定,按如下方式提供或支付本合同項目的研究開發(fā)經(jīng)費及其他投資:
1.甲方:
2.乙方:
(1)提供或支付方式:_________(2)支付或折算為技術(shù)投資的金額:_________(3)使用方式:_________(二)研究開發(fā)經(jīng)費總額:_________元(大寫:人民幣)。經(jīng)費來源:本合同約定,項目開發(fā)經(jīng)費由_________提供,或者雙方按比列_________分擔(dān)提供。
(三)支付支付方式為:_________(1)一次總付:_________元,時間:_________(2)分期支付:_________元,時間:_________(3)按利潤_________%提成,期限:_________(4)按銷售額_________%提成,期限:_________(四)結(jié)算方式經(jīng)費的結(jié)算包括經(jīng)費包干和經(jīng)費實報實銷,合同約定采用下列第_________種方式結(jié)算:
(1)合同經(jīng)費包干使用的,合同完成后經(jīng)費出現(xiàn)剩余時,結(jié)余經(jīng)費歸受托人所有,經(jīng)費不足,不足由受托人自行解決。并且受托人的報酬應(yīng)包含在結(jié)余的研究開發(fā)經(jīng)費中,委托人不另行支付報酬。雙方未約定結(jié)算方式的,按包干使用處理。
(2)經(jīng)費實行實報實銷的,研究開發(fā)經(jīng)費不足時,委托人應(yīng)補(bǔ)充支付,經(jīng)費剩余時,受托人應(yīng)如數(shù)返還。
第五條利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)歸屬。
屬于甲方的設(shè)備、器材、資料:_________。
屬于乙方的設(shè)備、器材、資料:_________。
同屬于雙方的設(shè)備、器材、資料:_________。
第六條履行的期限、地點、方式1.履行期限。
2.履行地點:_________。
未約定履行地點或約定不明確的,推定在研究開發(fā)人所在地履行。
3.履行方式:_________。
第七條技術(shù)情報和資料的保密。
1.甲方:
(1)保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息):_________;。
(2)涉密人員范圍:_________;。
(3)保密期限:_________;。
(4)泄密責(zé)任:_________.
2.乙方:
(1)保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息):_________;。
(2)涉密人員范圍:_________;。
(3)保密期限:_________;。
(4)泄密責(zé)任:_________.
3.甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行。
本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運(yùn)營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
4.保密條款不應(yīng)與法律、行政法規(guī)相抵觸,當(dāng)事人雙方未就保密條款進(jìn)行約定的,按《合同法》規(guī)定,合同雙方當(dāng)事人亦應(yīng)履行法定的保密義務(wù),否則,將承擔(dān)法律責(zé)任。
5.無論合同是否被撤銷、變更、解除或終止,無論合同是否生效,合同之保密條款不受其限制而繼續(xù)有效。
第八條風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)。
1.在本合同履行中,因出現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)失敗或部分失敗,并造成一方或雙方損失的,雙方按如下約定承擔(dān)風(fēng)險損失:雙方確定,本合同項目的技術(shù)風(fēng)險按_________的方式認(rèn)定。認(rèn)定技術(shù)風(fēng)險的基本條件是:
(1)本合同項目在現(xiàn)有技術(shù)水平條件下具有足夠的難度;。
(2)乙方在主觀上無過錯且經(jīng)認(rèn)定研究開發(fā)失敗為合理的失敗。
(3)一方發(fā)現(xiàn)技術(shù)風(fēng)險存在并有可能致使研究開發(fā)失敗或部分失敗的情形時,應(yīng)當(dāng)在_________日內(nèi)通知另一方并采取適當(dāng)措施減少損失。逾期未通知并未采取適當(dāng)措施而致使損失擴(kuò)大的,應(yīng)當(dāng)就擴(kuò)大的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
甲乙雙方本著互利、互惠、平等的基礎(chǔ)上共同開發(fā)市場,并充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、代理區(qū)域。
自本協(xié)議生效之日起,甲方特授權(quán)乙方為_________省_________地區(qū)(市)的特許經(jīng)銷商。
二、代理的品種及價格。
三、合作級別劃分及責(zé)任要求。
1、乙方全年完成銷售總金額達(dá)10萬元,甲方給予乙方總額度的1%返利作為獎勵。
2、乙方全年完成銷售總金額達(dá)50萬元,甲方給予乙方總額度的2.5%返利作為獎勵。
3、乙方全年完成銷售總金額達(dá)100萬元,甲方給予乙方總額度的4%返利作為獎勵。
4、乙方全年完成銷售總金額達(dá)200萬元,甲方給予乙方總額度的5%返利作為獎勵。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方必須提供合格的產(chǎn)品及產(chǎn)品相關(guān)的文件資料。
2、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方策劃銷售方案,并督促乙方全力銷售本產(chǎn)品。
3、甲方保護(hù)產(chǎn)品在乙方市場范圍內(nèi)的正常代理權(quán)。
4、乙方進(jìn)貨必須提前五日報計劃,并按實際結(jié)算價全款匯入甲方指定的賬戶,甲方在收到款后的二個工作日內(nèi)安排發(fā)貨,確保乙方辦款后十日內(nèi)能收到貨物。
5、甲方在后續(xù)開發(fā)產(chǎn)品,乙方擁有優(yōu)先的代理權(quán)。
6、乙方取得特許區(qū)域代理資格后,甲方必須提供相關(guān)合法證件及授權(quán)委托書。
7、甲方保證所提供產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),所供產(chǎn)品的包裝符合國家相關(guān)規(guī)定,若因產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起的相關(guān)責(zé)任和損失,由甲方承擔(dān)。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、乙方須按甲方產(chǎn)品的價格體系,在協(xié)議約定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品的宣傳和銷售。
2、乙方經(jīng)營不得違反國家的相關(guān)政策及法律法規(guī),否則造成的一切后果均由乙方自己獨立承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方不得以甲方名義對外從事本協(xié)議約定的事項外的一切經(jīng)營活動(如借貸、抵押等),否則造成的后果由乙方自行承擔(dān),與甲方無任何關(guān)系。
4、乙方在經(jīng)營期間未經(jīng)允許不得有跨區(qū)域銷售行為。
5、乙方有義務(wù)在經(jīng)營期間不得有損害甲方全國統(tǒng)一價格體系的傾銷舉動,否則甲方有權(quán)取消乙方的經(jīng)銷資格。
6、乙方在經(jīng)營過程中需積極配合甲方統(tǒng)一經(jīng)營思路,有義務(wù)反饋市場信息給甲方,以使甲方作出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。
7、乙方必須定期或不定期向甲方提供產(chǎn)品銷售報公司市場部,以使甲方隨時掌握市場動態(tài),根據(jù)市場指導(dǎo)銷售。
8、乙方享有公司新產(chǎn)品或空白區(qū)域以及合同續(xù)簽的優(yōu)先簽約權(quán)。
9、乙方不得以甲方的名義經(jīng)營甲方未授權(quán)的合同以外的品種。
10、乙方應(yīng)積極開展產(chǎn)品鋪貨工作,應(yīng)保證三個月內(nèi)甲方產(chǎn)品終端鋪貨率達(dá)到60%。
六、價格管理。
為保證全國代理商的利益,我公司藥品執(zhí)行統(tǒng)一零售價及供貨價,乙方特殊情況必須書面申請并獲得甲方批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
七、發(fā)貨事項。
1、乙方資金按照合同協(xié)定到達(dá)甲方指定賬戶后,甲方發(fā)貨。
2、乙方收到貨物時,應(yīng)認(rèn)真驗收,如有包裝質(zhì)量問題,自收貨之日起七個工作日內(nèi)向甲方提供相關(guān)部門有效憑證及說明材料,經(jīng)確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換。
3、乙方收到甲方發(fā)運(yùn)的貨物后,應(yīng)在貨物托運(yùn)單上簽收并加蓋公司驗收章,托運(yùn)單由托運(yùn)單位返回給甲方,作為將來調(diào)、換貨的憑證。
4、運(yùn)輸費用:甲方按照乙方指定地點(行政區(qū)域內(nèi))及時發(fā)貨,運(yùn)輸方式由甲方?jīng)Q定,運(yùn)輸費用由甲方承擔(dān)(乙方要求采用特殊運(yùn)輸方式時,運(yùn)輸費用由乙方自行承擔(dān))。
八、服務(wù)保障。
1、若因產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)事先在退換貨前向甲方書面申請,獲得甲方批復(fù)后方可辦理退換貨事宜。
2、甲方根據(jù)乙方的要求,開具增值稅票(超出部分乙方按國家規(guī)定的稅率補(bǔ)交稅款)。
3、為了擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率,甲方為乙方提供盡可能的幫助和便利。
九、違約責(zé)任。
1、乙方必須在甲方授權(quán)行政區(qū)域內(nèi)銷售產(chǎn)品,如出現(xiàn)跨區(qū)銷售(指乙方在甲方授權(quán)行政區(qū)域外銷售雙方約定的產(chǎn)品),則乙方按竄貨產(chǎn)品的實際結(jié)算價的兩倍賠償給甲方。
2、甲方若未經(jīng)乙方同意,在合同約定的乙方行政區(qū)域內(nèi)另行銷售雙方約定的產(chǎn)品,或者其它區(qū)域的產(chǎn)品竄至雙方約定的區(qū)域,則甲方按竄貨產(chǎn)品實際結(jié)算價的兩倍賠償給乙方(簽訂合同后所發(fā)生的竄貨)。
3、乙方出現(xiàn)下列情況之一,甲方有權(quán)取消乙方代理權(quán)。
(1)乙方跨區(qū)銷售行為,經(jīng)甲方警告后仍不改正。
(2)連續(xù)三個月不能完成銷售任務(wù)。
(3)違反公司的銷售政策,有不正當(dāng)競爭者行為。
(4)甲乙雙方任何一方違反合同,即視為違約,守約方可書面通知違約方單方面終止合同,并在15日內(nèi)與違約方結(jié)清所有款項,同時一方提供給另一方的.一切法律約定全部終止。
十、其它。
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。自乙方首批貨款全額到達(dá)甲方帳戶之日起生效。
2、本合同有效期_________年,期滿可續(xù)簽。乙方有優(yōu)先簽約權(quán),但應(yīng)在本任務(wù)終止前一個月向甲方擔(dān)出書面申請。
雙方如有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
本協(xié)議如有異議,雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院提出訴訟解決,本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份、同具法律效力,簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):
甲乙雙方本著互利、互惠、平等的基礎(chǔ)上共同開發(fā)市場,并充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一.代理區(qū)域。
自本協(xié)議生效之日起,甲方特授權(quán)乙方為省地區(qū)(市)的特許經(jīng)銷商。
二、代理的品種及價格。
三、合作級別劃分及責(zé)任要求。
1、乙方全年完成銷售總金額達(dá)10萬元,甲方給予乙方總額度的1%返利作為獎勵。
2、乙方全年完成銷售總金額達(dá)50萬元,甲方給予乙方總額度的2.5%返利作為獎勵。
3、乙方全年完成銷售總金額達(dá)100萬元,甲方給予乙方總額度的4%返利作為獎勵。
4、乙方全年完成銷售總金額達(dá)200萬元,甲方給予乙方總額度的5%返利作為獎勵。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方必須提供合格的產(chǎn)品及產(chǎn)品相關(guān)的文件資料。
2、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方策劃銷售方案,并督促乙方全力銷售本產(chǎn)品。
3、甲方保護(hù)產(chǎn)品在乙方市場范圍內(nèi)的正常代理權(quán)。
4、乙方進(jìn)貨必須提前五日報計劃,并按實際結(jié)算價全款匯入甲方指定的賬戶,甲方在收到款后的二個工作日內(nèi)安排發(fā)貨,確保乙方辦款后十日內(nèi)能收到貨物。
5、甲方在后續(xù)開發(fā)產(chǎn)品,乙方擁有優(yōu)先的代理權(quán)。
6、乙方取得特許區(qū)域代理資格后,甲方必須提供相關(guān)合法證件及授權(quán)委托書。
7、甲方保證所提供產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),所供產(chǎn)品的包裝符合國家相關(guān)規(guī)定,若因產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起的相關(guān)責(zé)任和損失,由甲方承擔(dān)。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、乙方須按甲方產(chǎn)品的價格體系,在協(xié)議約定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品的宣傳和銷售。
2、乙方經(jīng)營不得違反國家的相關(guān)政策及法律法規(guī),否則造成的一切后果均由乙方自己獨立承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方不得以甲方名義對外從事本協(xié)議約定的事項外的一切經(jīng)營活動(如借貸、抵押等),否則造成的后果由乙方自行承擔(dān),與甲方無任何關(guān)系。
4、乙方在經(jīng)營期間未經(jīng)允許不得有跨區(qū)域銷售行為。
5、乙方有義務(wù)在經(jīng)營期間不得有損害甲方全國統(tǒng)一價格體系的傾銷舉動,否則甲方有權(quán)取消乙方的經(jīng)銷資格。
6、乙方在經(jīng)營過程中需積極配合甲方統(tǒng)一經(jīng)營思路,有義務(wù)反饋市場信息給甲方,以使甲方作出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。
7、乙方必須定期或不定期向甲方提供產(chǎn)品銷售報公司市場部,以使甲方隨時掌握市場動態(tài),根據(jù)市場指導(dǎo)銷售。
8、乙方享有公司新產(chǎn)品或空白區(qū)域以及合同續(xù)簽的優(yōu)先簽約權(quán)。
9、乙方不得以甲方的名義經(jīng)營甲方未授權(quán)的合同以外的品種。
10、乙方應(yīng)積極開展產(chǎn)品鋪貨工作,應(yīng)保證三個月內(nèi)甲方產(chǎn)品終端鋪貨率達(dá)到60%。
六、價格管理。
為保證全國代理商的利益,我公司藥品執(zhí)行統(tǒng)一零售價及供貨價,乙方特殊情況必須書面申請并獲得甲方批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
七、發(fā)貨事項。
1、乙方資金按照合同協(xié)定到達(dá)甲方指定賬戶后,甲方發(fā)貨。
2、乙方收到貨物時,應(yīng)認(rèn)真驗收,如有包裝質(zhì)量問題,自收貨之日起七個工作日內(nèi)向甲方提供相關(guān)部門有效憑證及說明材料,經(jīng)確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換。
3、乙方收到甲方發(fā)運(yùn)的貨物后,應(yīng)在貨物托運(yùn)單上簽收并加蓋公司驗收章,托運(yùn)單由托運(yùn)單位返回給甲方,作為將來調(diào)、換貨的憑證。
4、運(yùn)輸費用:甲方按照乙方指定地點(行政區(qū)域內(nèi))及時發(fā)貨,運(yùn)輸方式由甲方?jīng)Q定,運(yùn)輸費用由甲方承擔(dān)(乙方要求采用特殊運(yùn)輸方式時,運(yùn)輸費用由乙方自行承擔(dān))。
八、服務(wù)保障。
1、若因產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)事先在退換貨前向甲方書面申請,獲得甲方批復(fù)后方可辦理退換貨事宜。
2、甲方根據(jù)乙方的要求,開具增值稅票(超出部分乙方按國家規(guī)定的稅率補(bǔ)交稅款)。
3、為了擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率,甲方為乙方提供盡可能的幫助和便利。
九、違約責(zé)任。
1、乙方必須在甲方授權(quán)行政區(qū)域內(nèi)銷售產(chǎn)品,如出現(xiàn)跨區(qū)銷售(指乙方在甲方授權(quán)行政區(qū)域外銷售雙方約定的產(chǎn)品),則乙方按竄貨產(chǎn)品的實際結(jié)算價的兩倍賠償給甲方。
2、甲方若未經(jīng)乙方同意,在合同約定的乙方行政區(qū)域內(nèi)另行銷售雙方約定的產(chǎn)品,或者其它區(qū)域的產(chǎn)品竄至雙方約定的區(qū)域,則甲方按竄貨產(chǎn)品實際結(jié)算價的兩倍賠償給乙方(簽訂合同后所發(fā)生的竄貨)。
3、乙方出現(xiàn)下列情況之一,甲方有權(quán)取消乙方代理權(quán)。
(1)乙方跨區(qū)銷售行為,經(jīng)甲方警告后仍不改正。
(2)連續(xù)三個月不能完成銷售任務(wù)。
(3)違反公司的銷售政策,有不正當(dāng)競爭者行為。
(4)甲乙雙方任何一方違反合同,即視為違約,守約方可書面通知違約方單方面終止合同,并在15日內(nèi)與違約方結(jié)清所有款項,同時一方提供給另一方的一切法律約定全部終止。
十、其它。
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。自乙方首批貨款全額到達(dá)甲方帳戶之日起生效。
2、本合同有效期年,期滿可續(xù)簽。乙方有優(yōu)先簽約權(quán),但應(yīng)在本任務(wù)終止前一個月向甲方擔(dān)出書面申請。
雙方如有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
本協(xié)議如有異議,雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院提出訴訟解決,本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份、同具法律效力,簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________。
___年__月__日。
乙方(公章):_________。
___年__月__日。
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):
甲乙雙方本著互利、互惠、平等的基礎(chǔ)上共同____市場,并充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一.代____區(qū)域。
自本協(xié)議生效之日起,甲方特授權(quán)乙方為省地區(qū)(市)的特許經(jīng)銷商。
二、代理的品種及價格。
三、合作級別劃分及責(zé)任要求。
1、乙方全年完成銷售總金額達(dá)10萬元,甲方給予乙方總額度的1%返利作為獎勵。
2、乙方全年完成銷售總金額達(dá)50萬元,甲方給予乙方總額度的2.5%返利作為獎勵。
3、乙方全年完成銷售總金額達(dá)100萬元,甲方給予乙方總額度的4%返利作為獎勵。
4、乙方全年完成銷售總金額達(dá)200萬元,甲方給予乙方總額度的5%返利作為獎勵。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方必須提供合格的產(chǎn)品及產(chǎn)品相關(guān)的文件資料。
2、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方策劃銷售方案,并督促乙方全力銷售本產(chǎn)品。
3、甲方保護(hù)產(chǎn)品在乙方市場范圍內(nèi)的正常代理權(quán)。
4、乙方進(jìn)貨必須提前____日報計劃,并按實際結(jié)算價全款匯入甲方指定的賬戶,甲方在收到款后的二個工作日內(nèi)安排發(fā)貨,確保乙方辦款后____日內(nèi)能收到貨物。
5、甲方在后續(xù)開發(fā)產(chǎn)品,乙方擁有優(yōu)先的代理權(quán)。
6、乙方取得特許區(qū)域代理資格后,甲方必須提供相關(guān)合法證件及授權(quán)委托書。
7、甲方保證所提供產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),所供產(chǎn)品的包裝符合國家相關(guān)規(guī)定,若因產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起的相關(guān)責(zé)任和損失,由甲方承擔(dān)。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、乙方須按甲方產(chǎn)品的價格體系,在協(xié)議約定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品的宣傳和銷售。
2、乙方經(jīng)營不得違反國家的相關(guān)政策及法律法規(guī),否則造成的一切后果均由乙方自己獨立承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方不得以甲方名義對外從事本協(xié)議約定的事項外的一切經(jīng)營活動(如借貸、抵押等),否則造成的后果由乙方自行承擔(dān),與甲方無任何關(guān)系。
4、乙方在經(jīng)營期間未經(jīng)允許不得有跨區(qū)域銷售行為。
5、乙方有義務(wù)在經(jīng)營期間不得有損害甲方全國統(tǒng)一價格體系的傾銷舉動,否則甲方有權(quán)取消乙方的經(jīng)銷資格。
6、乙方在經(jīng)營過程中需積極配合甲方統(tǒng)一經(jīng)營思路,有義務(wù)反饋市場信息給甲方,以使甲方作出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。
7、乙方必須定期或不定期向甲方提供產(chǎn)品銷售報公司市場部,以使甲方隨時掌握市場動態(tài),根據(jù)市場指導(dǎo)銷售。
8、乙方享有公司新產(chǎn)品或空白區(qū)域以及合同續(xù)簽的優(yōu)先簽約權(quán)。
9、乙方不得以甲方的名義經(jīng)營甲方未授權(quán)的合同以外的品種。
10、乙方應(yīng)積極開展產(chǎn)品鋪貨工作,應(yīng)保證三個月內(nèi)甲方產(chǎn)品終端鋪貨率達(dá)到60%。
六、價格管理。
為保證全國代理商的利益,我公司藥品執(zhí)行統(tǒng)一零售價及供貨價,乙方特殊情況必須書面申請并獲得甲方批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
七、發(fā)貨事項。
1、乙方資金按照合同協(xié)定到達(dá)甲方指定賬戶后,甲方發(fā)貨。
2、乙方收到貨物時,應(yīng)認(rèn)真驗收,如有包裝質(zhì)量問題,自收貨之日起七個工作日內(nèi)向甲方提供相關(guān)部門有效憑證及說明材料,經(jīng)確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換。
3、乙方收到甲方發(fā)運(yùn)的貨物后,應(yīng)在貨物托運(yùn)單上簽收并加蓋公司驗收章,托運(yùn)單由托運(yùn)單位返回給甲方,作為將來調(diào)、換貨的憑證。
4、運(yùn)輸費用:甲方按照乙方指定地點(行政區(qū)域內(nèi))及時發(fā)貨,運(yùn)輸方式由甲方?jīng)Q定,運(yùn)輸費用由甲方承擔(dān)(乙方要求采用特殊運(yùn)輸方式時,運(yùn)輸費用由乙方自行承擔(dān))。
八、服務(wù)保障。
1、若因產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)事先在退換貨前向甲方書面申請,獲得甲方批復(fù)后方可辦理退換貨事宜。
2、甲方根據(jù)乙方的要求,開具增值稅票(超出部分乙方按國家規(guī)定的稅率補(bǔ)交稅款)。
3、為了擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率,甲方為乙方提供盡可能的幫助和便利。
九、違約責(zé)任。
1、乙方必須在甲方授權(quán)行政區(qū)域內(nèi)銷售產(chǎn)品,如出現(xiàn)跨區(qū)銷售(指乙方在甲方授權(quán)行政區(qū)域外銷售雙方約定的產(chǎn)品),則乙方按竄貨產(chǎn)品的實際結(jié)算價的兩倍賠償給甲方。
2、甲方若未經(jīng)乙方同意,在合同約定的乙方行政區(qū)域內(nèi)另行銷售雙方約定的產(chǎn)品,或者其它區(qū)域的產(chǎn)品竄至雙方約定的區(qū)域,則甲方按竄貨產(chǎn)品實際結(jié)算價的兩倍賠償給乙方(簽訂合同后所發(fā)生的竄貨)。
3、乙方出現(xiàn)下列情況之一,甲方有權(quán)取消乙方代理權(quán)。
(1)乙方跨區(qū)銷售行為,經(jīng)甲方警告后仍不改正。
(2)連續(xù)三個月不能完成銷售任務(wù)。
(3)違反公司的銷售政策,有不正當(dāng)競爭者行為。
(4)甲乙雙方任何一方違反合同,即視為違約,守約方可書面通知違約方單方面終止合同,并在____日內(nèi)與違約方結(jié)清所有款項,同時一方提供給另一方的一切法律約定全部終止。
十、其它。
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。自乙方首批貨款全額到達(dá)甲方帳戶之日起生效。
2、本合同有效期________年,期滿可續(xù)簽。乙方有優(yōu)先簽約權(quán),但應(yīng)在本任務(wù)終止前一個月向甲方擔(dān)出書面申請。
雙方如有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
本協(xié)議如有異議,雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院提出訴訟解決,本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份、同具法律效力,簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________。
___年__月__日。
乙方(公章):_________。
___年__月__日。
合同。
指兩人或幾人之間、兩方或多方當(dāng)事人之間在辦理某事時為了確定各自的權(quán)利和義務(wù)而訂立的各自遵守的條文。以下是本站小編整理的行紀(jì)合同與委托合同的區(qū)別,歡迎參考閱讀。
1、行紀(jì)合同是行紀(jì)人以自己的名義為委托人從事貿(mào)易活動,委托人支付報酬的合同。以自己名義為他人從事貿(mào)易活動的一方為行紀(jì)人,委托行紀(jì)人為自己從事貿(mào)易活動并支付報酬的一方為委托人。
2、委托合同(commissioncontract)是指受托人為委托人辦理委托事務(wù),委托人支付約定報酬或不支付報酬的合同。其特征有:委托合同是典型的勞務(wù)合同;受托人以委托人的費用辦理委托事務(wù);委托合同具有人身性質(zhì),以當(dāng)事人之間相互信任為前提;委托合同既可以是有償合同,也可以是無償合同;委托合同是諾成的、雙務(wù)的合同。委托合同又稱委任合同,是指委托人和受托人約定,由受托人處理委托事務(wù)的合同。
3、《合同法》第四百二十三條規(guī)定“本章沒有規(guī)定的,適用委托合同的有關(guān)規(guī)定。”
1、適用范圍不同。
行紀(jì)合同涉及的事務(wù)僅限于購、銷和寄售,而委托合同涉及的事務(wù)是民事活動中除必須由特定當(dāng)事人處理以外的民事活動。
2、委托人的法律地位不同。
行紀(jì)合同中行紀(jì)人以自己的名義從事法律活動,與第三人訂立的合同委托人不享有權(quán)利和不履行義務(wù),而委托合同中受托人以委托人的名義從事活動,受托人與第三人訂立的合同對委托人可直接發(fā)生效力。
3、提供服務(wù)的活動方式不同。
行紀(jì)合同的行紀(jì)人,有權(quán)以自己的名義與第三人簽訂合同,必要時可介入交易活動,而委托合同的受委托人必須在委托人指示權(quán)限內(nèi)從事工作,始終受委托人意志的控制。
4、有償性不同。
行紀(jì)合同必然是有償合同,而委托合同可以是有償合同,也可以是無償合同。
行紀(jì)合同與委托合同的區(qū)別在于:(1)前者中所指的事務(wù)是特定的,僅限于買賣、寄售等貿(mào)易活動,一般為法律行為;而后者中所指的事務(wù)既可以是法律行為,也可以是事實行為。(2)前者中,行紀(jì)人只能以自己名義進(jìn)行活動,行紀(jì)人與第三人之間所為的法律行為并不能直接對委托人發(fā)生效力;而委托合同的受托人處理委托事務(wù),可以以自己名義,也可以以委托人名義,所以受托人與第三人間訂立的合同有時可對委托人直接發(fā)生效力。(3)前者為有償合同;后者則為無償合同。
。
委托合同簽訂以后,受托人根據(jù)合同為委托人辦理委托事務(wù),必然要和第三人發(fā)生聯(lián)系,并且受托人往往是以委托人的名義從事活動,實際行為的后果也歸屬委托人,這里實質(zhì)上形成了一個代理關(guān)系,因此,委托和代理之間有著密切的關(guān)系。法國民法典即把受托人代理委托人處理事務(wù)視為委托合同的當(dāng)然效力。德國民法典把委托作為合同的一種放在債編中,而將代理作為一項民事基本制度放在總則編中,這種立法體例為以后各國民法典所效仿,如日本民法典、我國臺灣地區(qū)民法典、蘇俄民法典等。
代理,依照民法通則第63條規(guī)定,指代理人在代理權(quán)限內(nèi),以被代理人的名義實施民事法律行為,而由被代理人對代理人的行為承擔(dān)民事責(zé)任。人的知識、能力都是有限的,其活動還要受到時間和空間的限制,當(dāng)事人僅憑自己的行為往往不能充分享受進(jìn)行自由商品交換的權(quán)利。法律規(guī)定民事主體可以借助他人的行為進(jìn)行民事活動,使被代理人可以同時在不同的地點與多個相對人訂立合同,同時也避免了其專業(yè)知識、能力的不足,這正是代理制度與商品經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在聯(lián)系之所在,也是代理制度的存在價值之所在。上述代理的立法定義和理論價值闡述已經(jīng)清楚地表明代理實際上是解決代理人在何條件下可以被代理人名義與第三人從事法律行為,以及引起的法律后果歸屬問題。
于單方法律行為;而委托合同為雙方法律行為,委托合同的成立應(yīng)有受托人承諾,若受托人不為承諾,則合同不能成立。
委托合同與代理合同雖為不同的制度,但二者也有聯(lián)系。如果委托人所委托的事務(wù)須對外為法律行為時,則一般都有代理權(quán)的授予。于此情況下,委托合同也就成為代理中的基礎(chǔ)關(guān)系,代理不過是受托人處理受托事務(wù)的一種手段。但并非在任何情況下,代理都以委托合同為基礎(chǔ)關(guān)系,都伴隨委托合同而生。有委托合同而無代理,或者雖有代理而無委托合同的情形,也并不鮮見。
2
一 委托合同
委托合同是指委托人和受托人委托合同,又稱委任合同,是指委托人和受托人約定,由受托人處理委托人事務(wù)的合同。其中委托他方處理事務(wù)的人為委托人,接受他方委托并處理其事務(wù)的人為受托人。
1、委托合同的標(biāo)的是受托人辦理委托事務(wù)的行為。
2、委托合同可以是有償也可以是無償。
3、委托合同為諾成合同。
4、委托合同為不要式合同。
5、委托合同中受托人必須親自辦理事務(wù),不經(jīng)過委托人同意,一般轉(zhuǎn)委托他人。
6、委托合同的法律后果直接歸屬委托人。
二、委托合同與代理行為
委托合同和代理行為在羅馬法中是不加以區(qū)分的,而是混為一體。德國民法開始加以嚴(yán)格的區(qū)分,認(rèn)為委托合同是產(chǎn)生代理行為的根據(jù),代理行為則是實現(xiàn)委托合同的手段。我國現(xiàn)在也嚴(yán)格區(qū)分了代理行為和委托合同,把代理制度在總則中加以規(guī)定,委托合同在合同法中加以規(guī)定。
二者之所以經(jīng)?;煜赡苁怯捎谝韵略颍?/p>
1、兩者都是由他人代替完成自己的事務(wù)。
2、兩者的法律效果都?xì)w為委托人。
3、代理人以被代理人的名義進(jìn)行活動,而受托人也通常是以委托人的名義進(jìn)行活動。
4、代理權(quán)基于委托合同而產(chǎn)生。
但畢竟兩者是不同的民事制度,有著重要的區(qū)別,主要區(qū)別有以下幾點:
1、代理是涉及代理人與第三人之間的行為,所以代理中有三方關(guān)系人,而委托一般只是約束委托人和受托人的合同,只有雙方關(guān)系人。
2、代理的行為只能是法律行為,而不能是事實行為;而委托的范圍更加廣泛,除了法律行為,事實行為也可以委托。
2、代理授權(quán)是單方行為,不需要等待受托人的承諾;委托合同是合同,必須雙方達(dá)成意思表示,經(jīng)過承諾才能成立。
3、委托合同不同于授予代理權(quán)。現(xiàn)實生活中,委托合同中可能同時有代理權(quán)的授權(quán)條款,因此很多時候委托合同同時具有了授予代理權(quán)證書的性質(zhì)。但是委托合同的成立并不以代理權(quán)條款為要件,所以委托合同成立的時候,其內(nèi)容可能不存在代理權(quán)條款,這個時候委托合同成立的同時就沒有代理權(quán)的產(chǎn)生。代理權(quán)要產(chǎn)生還需要委托人簽發(fā)授權(quán)委托書。
4、行為發(fā)生瑕疵的后果不同。委托合同成立后,如果受托人拒絕履行受托義務(wù),委托人可以追究違約責(zé)任。而代理行為如果發(fā)生瑕疵,如超越代理權(quán)等,就必須依照代理的相關(guān)制度進(jìn)行處理。
三 行紀(jì)合同
行紀(jì)合同是指行紀(jì)人以自己的名義為委托人從事貿(mào)易活動,委托人支付報酬的合同。
1、行紀(jì)合同的標(biāo)的是貿(mào)易活動,這一點區(qū)別于委托合同,委托合同的標(biāo)的僅僅限制為行為,除了法律要求必須由自己辦理的,其他行為均可委托辦理。行紀(jì)合同明確限定為貿(mào)易行為。
2、行紀(jì)合同是有償合同。這一點區(qū)別于委托合同,委托合同可以是有償也可以是無償。
3、行紀(jì)合同是諾成、不要式合同。
4、行紀(jì)合同是雙務(wù)合同。委托合同可以是雙務(wù)也可以是單務(wù)合同。
5、行紀(jì)合同行紀(jì)人以自己的名義辦理事務(wù)。在委托合同中一般情況下受托人應(yīng)當(dāng)以委托人的名義辦理事務(wù)。因為委托合同是代理行為的產(chǎn)生基礎(chǔ),因此還有隱名代理等情況需要考慮。
6、行紀(jì)合同法律后果間接歸為委托人。
7、行紀(jì)人只能是經(jīng)過批準(zhǔn)經(jīng)營行紀(jì)業(yè)務(wù)的企業(yè)組織。這一點也區(qū)別于委托合同,委托合同對受托人沒有限制。
行紀(jì)合同和委托合同都是以委托為基礎(chǔ)的合同,因此在英美法系中認(rèn)為行紀(jì)是委托的一種,在我國合同法中也規(guī)定了:本章沒有規(guī)定的,使用委托合同的有關(guān)規(guī)定。因此兩者十分相似,但是上述的區(qū)別還是明顯的。
四 居間合同
居間合同,又稱中介合同,是指居間人向委托人報告訂立合同的機(jī)會或者提供訂立合同的媒介服務(wù),委托人支付報酬的合同。典型的就是勞務(wù)中介。
1、居間合同是雙務(wù)、有償合同。
2、居間合同為諾成、不要是合同。
3、居間人本身不參與委托人與第三人的合同,居間合同只是一方促使另一方訂立合同的合同。居間人僅僅是介紹人,在以后即將訂立的另一個合同中沒有主體地位。這是區(qū)別于委托合同和行紀(jì)合同最明顯的區(qū)別,上述兩者合同中的受托人、行紀(jì)人都參與了合同訂立行為。
第一,建設(shè)工程合同對合同主體具有嚴(yán)格的限制。
發(fā)包人只能是經(jīng)過批準(zhǔn)建設(shè)工程的法人,承包人也只能是具有從事工程勘察、設(shè)計、施工資格的法人;而承攬合同的承包人可以是法人,也可以是自然人,承攬合同的主體取決于當(dāng)事人,并無強(qiáng)制性規(guī)定,內(nèi)容隨意性較建設(shè)工程合同強(qiáng)。
第二,合同的標(biāo)的不同。
即承攬建設(shè)工程的為建設(shè)工程合同,而且是按一定標(biāo)準(zhǔn)確定的建設(shè)工程,承攬合同的標(biāo)的沒有限制,可以是動產(chǎn),也可是不動產(chǎn)。不過,以不動產(chǎn)為標(biāo)的的承攬合同,其標(biāo)的價值較小或者工作內(nèi)容比較簡單。由此二者的`區(qū)分問題可轉(zhuǎn)化為如何界定建設(shè)工程問題。
當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人約定采用書面形式的,應(yīng)采用書面形式。根據(jù)合同法的規(guī)定,建設(shè)工程合同應(yīng)采用書面形式;而縱觀合同法關(guān)于承攬合同的法條規(guī)定,對此無強(qiáng)制性要求,因此可認(rèn)為對于承攬合同可書面,也可口頭約定,這取決于當(dāng)事人的合意選擇。
第四,國家的管理。
建設(shè)工程合同從訂立到履行,從資金的投放到最終成果的驗收,國家都對其實行嚴(yán)格的監(jiān)督和管理。具體表現(xiàn)在雙方簽訂的建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)報送雙方業(yè)務(wù)主管部門、工商行政管理部門和經(jīng)辦銀行備案。在合同簽訂后,經(jīng)過專業(yè)的有資質(zhì)的企業(yè)勘察、設(shè)計,才能立項,然后才能招標(biāo)投標(biāo)。在合同履行過程中,國家對資金使用、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程工期進(jìn)行必要的監(jiān)管。工程完工后,國家制定基本建設(shè)工程及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),通過驗收,對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。對大型工程,國家建設(shè)工程主管部門還直接參與竣工驗收的工作;而承攬合同中,標(biāo)的涉及生產(chǎn)生活各個方面,價值相對較小,主要涉及合同當(dāng)事人之間的利益,國家對其不進(jìn)行特殊管理。合同的訂立、履行也較為自由、靈活。
雇傭一般是指根據(jù)當(dāng)事人約定,一方于一定或不定的期限內(nèi)為他方提供勞務(wù),他方給付報酬的契約。傳統(tǒng)的雇傭關(guān)系是勞務(wù)關(guān)系的基本類型??疾旃蛡蜿P(guān)系是否成立,主要看以下幾點:1、雙方是否有雇傭合同(包括口頭合同);2、雇員是否獲得報酬;3、雇員是否以提供勞務(wù)為內(nèi)容;4、雇員是否受雇主的控制、指揮和監(jiān)督。其中第3、4點是確認(rèn)雇傭關(guān)系的核心。
承攬一般是指當(dāng)事人雙方關(guān)于一方按照另一方的要求完成一定的工作并交付工作成果,另一方應(yīng)接受該成果并給付一定報酬的合同。應(yīng)完成工作并交付成果的一方為承攬人,應(yīng)接受承攬人的工作成果并給付報酬的一方為定作人。承攬人所完成的工作成果為定作物。承攬的'特征有:1、承攬以完成一定的工作成果為目的。2、承攬的標(biāo)的是特定的工作成果。3、承攬人在完成工作中具有獨立性,定作人只有在不影響承攬人工作的前提下,才能對承攬人的工作情況進(jìn)行指示、監(jiān)督和檢查。4、承攬人自行承擔(dān)風(fēng)險獨立完成工作。
當(dāng)事人雙方就雇傭與承攬的性質(zhì)發(fā)生爭議時,為了準(zhǔn)確區(qū)分二者,人民法院可以綜合分析下列因素,結(jié)合案件具體情況予以認(rèn)定:1、當(dāng)事人之間是否存在控制、支配和從屬關(guān)系;2、是否由一方指定工作場所、提供勞動工具或設(shè)備、限定工作時間;3、是定期給付勞動報酬還是一次性結(jié)算勞動報酬;4、是連續(xù)性提供勞務(wù),還是一次性提供勞動成果;5、當(dāng)事人一方所提供的勞動是其獨立的業(yè)務(wù)或者經(jīng)營活動,還是構(gòu)成合同相對方的業(yè)務(wù)或者經(jīng)營活動的組成部分。如當(dāng)事人之間存在控制、支配和從屬關(guān)系,由一方指定工作場所,提供勞動工具或設(shè)備,限定工作時間,定期給付勞動報酬,所提供的勞動是接受勞務(wù)一方生產(chǎn)經(jīng)營活動的組成部分的,可以認(rèn)定為雇傭。反之,則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為承攬。
[1][2]。
內(nèi)容提要:準(zhǔn)確認(rèn)定合同的性質(zhì),是人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)依法對合同糾紛案件行使管轄權(quán),正確適用法律,依法審理案件的前提。由于建設(shè)工程施工合同本來就是承攬合同的一種特殊類型,且兩者之間存在很多共同的法律屬性,因此在司法實踐中經(jīng)常把兩類合同混淆,并據(jù)此作出錯誤的裁判。學(xué)術(shù)界對此也無明確的觀點。本文從合同的標(biāo)的物、合同主體、結(jié)算方式等方面入手,論述如何區(qū)別建設(shè)工程施工合同與承攬合同。
版權(quán)聲明:此文自動收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/hetongfanben/82848.html