承攬是一項(xiàng)重要的商業(yè)活動(dòng),需要雙方共同努力才能實(shí)現(xiàn)合作的目標(biāo)。我們希望通過(guò)這些承攬范文的分享,能夠幫助大家在承攬中取得更好的成果。
訂立合同雙方:_________________
定作人:_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬人:_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《_________________》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元。
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
1、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
3、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____%的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
法定代表人:
承攬方:
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢驗(yàn),定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購(gòu)數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,與本合同具有同等的法律效力。
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi),定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,余下____%在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。
5.2產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準(zhǔn)。
6.1(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方,定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。
9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn),力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費(fèi)用。
11.3承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi),由承攬方負(fù)擔(dān)。
加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào),但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失,由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對(duì)所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對(duì)承攬方有責(zé)任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無(wú)權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。
13.10應(yīng)非常小心地對(duì)待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應(yīng)無(wú)需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無(wú)限制的財(cái)產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的'價(jià)款總額計(jì)算,向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的'違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
14.8實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失,并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實(shí)無(wú)法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無(wú)法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還,如_____日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
對(duì)本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號(hào):
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:_____________
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
訂立合同雙方:
定作人:____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬人:____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元。
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
1、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
3、乙方承諾對(duì)甲方使用的'報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____%的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
_____年_____月_____日
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________。
五、結(jié)算方式:_________________________。
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________。
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________。
代表:__________________。
開戶銀行:______________。
帳號(hào):__________________。
承攬方:________________。
代表:__________________。
開戶銀行:______________。
帳號(hào):__________________。
________年____月____日。
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的'權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
委托方:____________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工方:____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
1、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金,____________________萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、___月___日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的'材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
1、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
2、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
3、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無(wú)正文)
_______年_______月_______日
1.委托加工產(chǎn)品:_____________________。
2.數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn).
3.單價(jià):_______________。
4.交貨期限:按乙方接單日起?天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn),甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2.甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
1.乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則》及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不符的,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
四、乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);。
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);。
3.繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn);。
4.縫紉手工藝的確認(rèn);。
5.其他質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn);。
6.乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題;。
7.乙方在合同期內(nèi)對(duì)質(zhì)量責(zé)任需支付保證金。
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;。
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式。
1.乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;。
2.于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。
3.運(yùn)輸方式為_________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限。
2.在銷售期內(nèi)無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;。
3.銷售期限:_______________________。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________。
開戶銀行:_______________________。
銀行賬號(hào):_______________________。
十、違約責(zé)任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。
8.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識(shí),每少貼一件賠償甲方_________元;。
9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式。
1.本合同適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,受中華人民共和國(guó)法律管轄。
2.本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議,當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí),選擇下列第?種方式解決:
(1)將爭(zhēng)議提交?仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向?人民法院提起訴訟。
授權(quán)代理人(簽字):_______?授權(quán)代理人(簽字):________。
容器類no:______________。
委托方:______________公司簽訂地點(diǎn):______________。
受托方:______________簽訂時(shí)間:______________。
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:______________。
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量*層數(shù)/每排數(shù)量*排數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:______________合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的'對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)。
委托方:______________公司受托方:______________。
法人代表:______________法人代表:______________。
委托代表:______________委托代表:______________。
傳真:______________。
電話:______________。
開戶銀行:______________。
帳號(hào):______________。
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、加工成品:______________。
二、加工成品質(zhì)量要求:______________。
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.定作方提供原材料的,承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò)。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金。
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算:______________。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)。
1、交貨時(shí)間:______________。
2、交貨地點(diǎn):定作方工廠內(nèi)。
八、包裝要求。
1、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé),費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算。
結(jié)算時(shí)間:______________。
十一、承攬方的違約責(zé)任。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定。
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式份。
以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注。
日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);。
不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;。
經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;。
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;。
如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;。
合同副本一式____份,交__。
_____各留存一份。
定作方:____________________。
代表人:____________________。
地址:________________________________。
電話:________________________________。
開戶銀行:____________________________。
帳號(hào):______________________________。
承攬方:__________________________。
代表人:__________________________。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
開戶銀行:_____________________。
帳號(hào):_________________________。
_____年_______月______日訂。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定。
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式份。
甲方:乙方:日期:
地址:
電話:傳真:
委托方:xxxxxxxxxxx公司簽訂地點(diǎn):
受托方:簽訂時(shí)間:
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量*層數(shù)/每排數(shù)量*排數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)。
委托方:xxxxxxx公司受托方:
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
地址:傳真:電話:開戶銀行:帳號(hào):地址:
4.輔助材料是按。
購(gòu)銷合同。
合同范本。
7.生產(chǎn)加工。
委托書。
范本。
10.稅務(wù)師考試《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》沖刺試題及答案。
共
2
頁(yè),當(dāng)前第。
2
頁(yè)
1
2
。
地址:
電話:
傳真:
委托方:______________。
公司簽訂地點(diǎn):
受托方:
簽訂時(shí)間:
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。
受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。
本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。
因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。
(傳真或掃描件有效)。
委托方:____________。
公司受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
地址:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。
二、合同標(biāo)的:_________。
產(chǎn)品名稱:_________。
數(shù)量:_________。
合同金額:_________。
擬出運(yùn)日期:_________
出運(yùn)港:_________。
到貨港:_________。
外方付款結(jié)算方式:_________。
三、雙方責(zé)任及義務(wù):
(一)甲方職責(zé):
1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同,并對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé);。
2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;。
3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;。
4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn),保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部?jī)?nèi)容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。
(二)乙方職責(zé):
1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對(duì)外簽訂出口合同;。
2.提供出口貨物商檢、報(bào)關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。
3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;。
4.結(jié)匯后一周內(nèi),將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。
四、違約責(zé)任:
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)。
五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
自簽字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________。
委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
被委托方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價(jià)格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責(zé)任:
1、按計(jì)劃分季度委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證、授權(quán)書以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認(rèn)的樣品驗(yàn)收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
·甲方不得交乙方設(shè)計(jì)生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責(zé)任。
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)打版進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合qb1002-97質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過(guò)訂單數(shù)量和品種。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
7、對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條付款方式及交貨地點(diǎn):
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的30%作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后財(cái)務(wù)核實(shí)即付款,交貨地點(diǎn)為甲方庫(kù)房。
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內(nèi)必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。
第六條違約責(zé)任:
1、因乙方未按甲方要求的.時(shí)間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價(jià)1%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無(wú)論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣50萬(wàn)元違約金,并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項(xiàng)條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價(jià)值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來(lái)和經(jīng)濟(jì)損失。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為個(gè)月,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計(jì)劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條合同如遇爭(zhēng)議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達(dá)不成協(xié)議。
的可向廣州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第九條本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當(dāng)?shù)厝舜砗炞稚w章后。
·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿(mào)易合同·進(jìn)料加工合同。
生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
版權(quán)聲明:此文自動(dòng)收集于網(wǎng)絡(luò),若有來(lái)源錯(cuò)誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過(guò)郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/hetongfanben/34202.html