合同協議是為了規范雙方在業務合作中的權利和義務而制定的重要文件。如果你需要參考一份合同協議的范本,以下是一些我們精心挑選的供你參考。
乙方:_______勁松路甲1號松華園小區單元房業主鑒于:
1、_____年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》,乙方購買_____勁松路甲1號松華園小區住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣_____元。
2、甲方應于_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自20__年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_____年_____月_____日。
5、乙方已于_____年_____月_____日辦理了入住手續,接收了商品房。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于_____年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:______________。
__年________月________日。
出租方:____________(以下簡稱甲方)。
承租方:____________(以下簡稱乙方)。
1、根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就出租方:地址為:__號房屋續租給承租方,為明確雙方權利義務,經協商一致,訂立本協議。
2、租賃期限:3個月,自____年____月____日至____年____月____號止。房屋租金額為________元,家具水費、電費、煤氣租賃期滿按數字,收費標準多退少補。
3、該房屋現有裝修及設備、設備情況詳見協議清單作為出租方按照本協議書約定交付承租方使用和承租方在本協議租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。
4、承租方應按時交納租房期間的水費、電費、煤氣費。如因不及時交費出現滯納金由承租方承擔。
5、未經出租方同意,承租方不得轉租、轉借承租房屋。未經承租方同意,出租方不得提前收回房屋或轉租他人。
6、租賃期滿協議自然終止,房屋到期后承租方準時交回房屋。
7、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
出租方:____________。
承租方:____________。
身份證號:____________。
身份證號:____________。
____年____月___日。
致:_______________省政府(招標人)。
我方確認收到貴方提供的______________省政府大樓物業管理服務招標投標所需的招標文件及圖紙等的全部內容,我方:_______________(投標人名稱)正式授權__________為授權代表(全名,職務)代表我方進行有關投標的一切事宜。
在此提交的投標文件,正本一份,副本四份,唱標信封一份。
包括如下內容:
(一)投標函;。
(二)投標報價表;。
(三)全套資格證明文件;。
(四)技術、商務響應文件;。
(五)物業管理投標方案文件;。
(六)應招標文件要求的其他文件。
我方已完全明白招標文件的所有條款要求,并重申以下幾點:
(詳見投標報價表)投標承包上述服務項目。
2、本投標文件的有效期為投標截止日后60天有效,如中標,有效期將延至合同終止日為止。
3、我方已詳細研究了招標文件的所有內容,包括修正文(如果有)和所有已提供的參考資料以及有關附件,并完全明白,我方放棄在此方面提出含糊意見或誤解的一切權利。
4、我方承諾投標文件夾中的一切資料、數據是真實的,并承擔由此引起的一切責任。
5、我方明白并同意我方如在投標有效期之內撤回投標,則投標保證金將被貴方沒收。
6、我方同意按照貴方可能提出的要求而提供與投標有關的任何其他數據或信息。
7、我方理解貴方不一定接受最低標價或任何貴方可能收到的投標。
8、我方如果中標,將保證履行招標文件以及招標文件修改書(如果有的話)中的全部責任和義務,在中標通知書規定的時間內簽訂《物業管理委托合同》。
9、如我方被授予合同,我方承諾向招標代理機構的支付本次招標的中標服務費。
投標人(蓋法人公章):_______________。
人授權代表(蓋章或簽名):_______________。
日期:______________________
我國《合同法》中具體規定了違約賠償的內容,要是一方在合同履行過程中有違約行為的話,那么就要對另一方承擔違約責任。但很少人知道合同法違約責任賠償方式有哪些。一起來了解下吧:
對“實際履行”之界定,各國存在較大分歧。要言之,大陸法把實際履行作為主要救濟方法,一方當事人違約,另一方當事人可要求其履行或請求法院判決其履行合同規定的特定義務,而不允許其以金錢或其它方法代替履行。英美法把實際履行作為輔助救濟方法,一般僅限于法院判決并強制違約方履行義務,而且只有在損害賠償不是一種充分的補救方法時才采用。
我國亦規定了實際履行,稱為“繼續履行”,除第107條外,《合同法》第109條、第110條等條款規定,金錢債務應當實際履行,非金錢債務在特殊情況下不適用實際履行。特殊情況即指法律上或事實上不能履行;債務的標的不適于強制履行或履行費用過高;債權人在合理期限內未要求履行。
如質量不符合約定,應當按照當事人的約定承擔違約責任,如無約定或約定不明確的,非違約方可根據標的性質和損失的大小,合理選擇要求對方采取修理、更換、重做、退貨、減少價款或報酬等措施。另外,《合同法》第112條規定,受損害方在要求違約方采取合理的補救措施后,若仍有其他損失,還有權要求違約方賠償損失。
又稱“損害賠償”,是違約人補償、賠償受害人因違約所遭受的損失的責任承擔方式,它是一種最重要最常見的違約補救方法。
損害賠償具有典型的補償性,它以違約行為造成對方財產損失的事實為基礎。沒有損害事實就談不上損害賠償。這是損害賠償不同于違約金的根本所在。賠償損失也有一定的限制,即損害賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或應當預見到的因違反合同可能造成的損失,即合理預見規則。損害賠償直接關系到當事人雙方的`物質利益分配,體現著違約責任的作用,是一種較普遍的責任方式,應當給予足夠的重視。
違約金是指合同當事人在合同中約定的,在合同債務人不履行或不適當履行合同義務時,向對方當事人支付的一定數額的金錢。當事人可以在合同中約定違約金,未約定則不產生違約金責任,且違約金的約定不應過高或者過低。
當事人可以約定定金,定金按擔保法規定執行,但如果同時約定定金和違約金,當事人可選擇適用其一。
出租方:(以下簡稱甲方)。
承租方:(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,甲方將___路__#__單元___房屋出租給乙方使用,為明確雙方權利義務,經協商一致,訂立本合同。
第一條房屋的面積、設施狀況。
1、出租房屋面積共___平方米(建筑面積)。
2、該房屋現有設施、設備狀況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。
第二條乙方應帶給身份證復印件,供本次租賃使用。
第三條租賃期限、用途。
1、該房屋租賃期壹年。自____年____月____日起至____年____月____日止。
2、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為居家住房使用。
3、租賃期滿,甲方有權收回出租房屋,乙方應如期交還。
乙方如要求續租,則務必在租賃期滿一個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
第四條租金及支付方式。
1、該房屋每年租金為___元(大寫:_____)。
2、房屋租金支付方式如下:
乙方在簽訂合同時,一次性支付租金____元整,同時繳納押金___元,押金在租賃期滿乙方歸還鑰匙并繳清水、電、氣等費用后一次性無息退還。
第五條房屋修繕與使用。
1、在租賃期內,水、電、氣、數字電視等的使用費及日常維修保養均由乙方負責承擔。
2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施和附件中所列物品。如有損壞的,乙方應照價賠償。
乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方職責導致退租的,所有職責均由乙方承擔。
第六條房屋的轉讓與轉租。
未經甲方同意,乙方不得轉租、轉借承租房屋。
第八條本合同自雙方簽字后生效。
第九條本合同及附件一式二份,由甲、乙雙方各執一份。具有同等法律效力。
甲方簽字:乙方簽字:
身份證號:身份證號:
電話:電話:
簽約日期:__年_月_日
甲方:
乙方:
鑒于:
1、______年____月____日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》,乙方購買__________支付購房款人民幣元。
2、甲方應于______年____月____日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自______年____月____日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年____月____日。
5、乙方已于______年____月____日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自______年____月____日起至______年____月____日止,甲方逾期交房日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于______年____月____日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________。
________年________月________日。
鑒于:_________________。
2、甲方應于年月日前向乙方交付材料。
3、材料逾期完成,甲方未能按合同約定期限向乙方交付材料。
4、乙方已收到甲方的材料,甲方愿意賠償乙方貨品庫存的50%的損失,金額。。。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方向乙方支付逾期交付材料違約金人民幣元,于年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________。
鑒于:_________________。
1、_______年_______月_______日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:_______),乙方購買_________宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣_________元。
2、甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自_______年_______月_______日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_______年_______月_______日。
5、乙方已于_______年_______月_______日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的'違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣_____元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方乙方支付逾期交房違約金人民幣_____元,于_______年_______月_______日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________。
乙方(買受人):×××××××××小區單元房業主鑒于:
1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買×××××××小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、××××××小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
________年________月________日。
-------。
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現住_______,身份證號碼為:________,聯系電話:________。乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現住________,身份證號碼為:________,聯系電話________。
xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經法醫鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F甲、乙雙方根據各自的過失程度,經充分協商,自愿達成如下協議:
一、乙方一次性支付醫療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方王功勛今后左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協議一式三份,由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協議中各自義務。
甲方:________乙方:________。
監督單位:________。
文檔為doc格式。
。
電話:________________。
被告:_________________邢臺__________公司。
法定代表人:____________________,系該公司經理。
電話:________________。
1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;
2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
原告、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款______________元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的`經濟損失。
此致
__________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
承租人(乙方)___________。
甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下協議:
一、甲方將位于__________市________街道_____小區_______號樓號的房屋續租給乙方居住使用,租賃期限自__________年_______月_____日至________年_____月_____日,計_____個月。
二、本房屋月租金為幣_____元,按月交。每月月初15日內,乙方向甲方支付全月租金。
三、乙方租賃期間,水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。
四、乙方不得隨意損壞房屋設施,如需裝修或改造,需先征得甲方同意,并承擔裝修改造費用。租賃結束時,乙方須將房屋設施恢復原狀。
五、租賃期滿后,如乙方要求繼續租賃,則須提前1個月向甲方提出,甲方收到乙方要求后7天內答復。如同意繼續租賃,則續簽租賃合同。同等條件下,乙方享有優先租賃的權利。
六、租賃期間,任何一方提出終止合同,需提前1個月書面通知對方,經雙方協商后簽訂終止合同書。若一方強行中止合同,須向另一方支付違約金______元。
七、發生爭議,甲、乙雙方友好協商解決。協商不成時,提請由當地仲裁。
八、本合同連一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字):_______________________。
乙方(簽字):_______________________。
______________年________月_______日。
______________年________月________日。
違約損害是合同當事人違反約定義務給對方當事人行使權利造成的妨害,這種妨害既可能是針對物質權利,也可能是針對精神權利。當違約行為妨害了財產權利的行使時,就給當事人造成物質損害,使其既得物質利益和可得財產利益歸于喪失,即帶來既得物質損失和可得物質損失。既得物質損失指現有財產的滅失、減少、毀損和費用的支出,是一種現實的財產損失??傻梦镔|損失,或稱可得利益損失,是指違約行為導致受害人喪失了“合同履行后可以獲得的利益”。這些損失由于與違約行為所侵害的財產權利的關系不同,它們的性質也就不同。直接因違約行為妨害約定權利的行使所帶來的損失,稱為直接損失;因違約行為妨害約定權利的行使,進而妨害非約定的其他權利的行使所帶來的損失,是為間接損失。違約損害賠償,是指締約當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定而給對方當事人造成損失,依法或者根據合同約定賠償對方當事人所受損失的責任?!吨腥A人民共和國合同法》(下稱合同法)第112條規定“當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失?!边`約損害賠償責任是合同責任中最常見的一種責任形式,是充分保護合同當事人利益的補救方式?,F擬就合同的違約損害賠償責任從法理方面進行探析,希望有助于對違約損害賠償責任的理解。
1.損害賠償是因債務人不履行合同義務所產生的責任,即因債務人違約而使債權人遭受損害,只能基于有效的合同提出請求,合同關系的有效存在是違約損害賠償存在的前提。
2.損害賠償原則上只具有補償性而不具有懲罰性。從等價交換原則出發,損害賠償的目的在于彌補或填補債權人因違約行為遭受的損害后果。
用某種損害賠償的計算方法來確定,當事人還可以約定免責的條款從而免除其未來違約的損害賠償責任。
4.損害賠償以賠償當事人實際遭受的全部損失為原則。一方當事人違反合同后,另一方當事人遭受的現有財產的損失和可得利益的損失,都應該得到賠償。
1.違約行為。即當事人要有不履行或者不按約定履行合同義務的行為。
2.損害。即一方不履行或者不按約定履行合同義務的行為給對方當事人造成了損害。
3.違約行為與損害結果之間有因果關系。即一方不履行或者不按約定履行合同義務的行為與對方當事人的損害之間有因果關系。
4.無免責事由。即在合同履行過程中,沒有出現法定或者約定的免除一方或者雙方不能履行合同責任的免責條件。
違約損害賠償責任的范圍,是指在發生違約情事以后,在請求損害賠償時應如何確定損害的范圍,根據什么原則來確定損害賠償的數額。合同法第113條規定損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,原則上,通過賠償損失應使受害人處于如同合同已經履行時的同樣狀態。合同法規定了三類違約損害賠償責任。
1.約定賠償。依當事人的'意思而定的損害賠償,合同法第114條第1款規定“當事人……可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法?!奔s定賠償是依照當事人的意思確定損失賠償的范圍和計算方法,體現了當事人意思自治原則和合同自由原則。如果當事人有賠償損失的約定,則應優先適用。
2.一般法定賠償。依照法律的一般規定確定損害賠償的范圍。合同法第113條第1款規定“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?!痹诤贤斒氯藳]有約定賠償時,則應適用法定賠償。
3.特別法定賠償。由法律基于特殊的立法政策而特別規定的損害賠償。合同法第113條第2款規定“經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任?!奔措p倍賠償。根據特別法優先于普通法適用的原則,在有特別法可依的情況下,應當優先使用特別法,即優先適用特別法定賠償。
確定違約損害賠償,主要應當遵循這樣幾條規則:
1.合理預見規則。又稱應當預見規則、可能預見規則,是指違約損害賠償范圍以違約方在訂立合同時預見或者應當預見的損失為限,或者說違約方對違約所造成損失的賠償責任不得超過違約方訂立合同時預見到的因違反合同可能造成的損失的原則。我國合同法第113條第1款規定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于應違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?!币簿褪钦f應當賠償的損失是合理預見到的損失。
合同法確定的違約損害賠償原則是完全賠償原則,損失賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括既得利益和合同履行后可獲得的利益??傻美媸俏磥砜色@得的已預見收益,雖然在合同履行后才能實現,但在合同生效后即依法產生并受合同的保護,由于可得利益處于未然狀態,確定可得利益的賠償范圍只能求助于人類的經驗。為防止賠償范圍過寬而損害違約方的利益,合同法采用了可預見性原則。合理預見須滿足以下條件:
(1)預見的主體是違約方。所謂預見的主體是指誰應合理預見。合同法確立了預見的主體是違約方,因此只有是違約方所能預見或應當預見的損失才能獲得賠償。原因有二:一是只有在已發生的損失是違約方能夠合理預見時,才表明該損失與違約行為之間存在因果關系;二是違約方比一般人更了解非違約方的情況從而在違約行為發生時減少可能遭受的損失。
當預見的損失,則當事人會鑒于風險太大而放棄交易。
(3)預見的內容是有可能發生的損失的種類及其各種損失的具體大小?,F行合同法對預見的內容不甚明了,筆者認為預見內容應僅要求預見損害的類型或種類,而不應要求預見損害的程度,因為這樣既強調對違約方責任的限制——僅對預見到的那類損失承擔賠償責任,又強調對受害方利益的公平維護——賠償的數額以實際損失為準。
依可預見性規則的要求,違約方只對他可預見的損害承擔賠償責任,對超出可預見范圍的損害不承擔賠償責任。這便是可預見性的標準。因此,確定判斷可預見性的標準不僅影響到雙方當事人的實體權利,而且影響到雙方當事人的舉證責任的分擔。合同法并未規定可預見規則的標準,筆者認為司法實踐中應按以下規則確定違約方是否預見:
首先,如果一項損失是社會一般人在訂約時能夠預見到,就視為違約方應當預見到。其次,如果一項損失一般人難以預見的話,但由于當事人的身份、職業、及相互之間的了解情況決定了違約方可能比一般人更為了解非違約方訂約的目的以及訂約和履行過程中可能獲得的利潤,從而更為了解在違約以后受害人可能遭受的實際損失(即考慮違約方的特殊的預見能力),如果該違約方的預見能力高于一般人的話,就應當按照實際預見能力來確定損害范圍。
2.過失相抵規則,指損害的發生或者擴大賠償權利人也有過失時,可以減輕賠償金額或者免除賠償責任。過失相抵并非指賠償權利人的過失與賠償義務人的過失相互抵銷,而是指義務人的過失與權利人的過失,兩相較量,以確定責任的有無及其范圍。在損害賠償法上,過失相抵是確定損害賠償范圍時的一項重要的規則,過失相抵在實踐中運用得當則可以在當事人之間公平合理地分攤責任,如運用不當,則難免會成為法官以“各打五十大板”而強令當事人接受和稀泥式調解或糊涂判決的手段,因而了解過失相抵制度的基本內容是很有必要的。但在合同法中,過失相抵規則卻被所謂的“雙方違約”條文所替代,兩者雖有聯系,但并非一回事。且“雙方違約”這一概念能否成立,在民法理論上曾屬一項爭點。由于合同法沒有規定過失相抵,構成法律漏洞,在審判實踐中,法官可以對民法通則第131條作擴張解釋,以使這個針對侵權責任規定的規則擴張適用于合同違約損害賠償。
損害發生的共同原因,如果賠償權利人沒有過失,仍不得減免責任。就受害人或賠償權利人的過失而言,賠償權利人的行為雖無須為違法,但是就其為自己的利益或在倫理的觀點上,應為不當之行為。因此阻制違法的行為,如正當防衛、緊急避險,不適用過失相抵。此外,被害人與有過失并不限于積極作為,也包括消極的不作為。二是賠償權利人的行為須助成損害的發生或擴大。即賠償權利人的過失行為須是損害發生或擴大的共同原因,至于哪個在先,哪個在后,抑或同時存在,則在所不問。
實踐中,法院對債務人的過失與債權人的過失進行比較衡量,在債權人的過失過大時,既可以使債務人免責,也可以減輕債務人的賠償額。在過失相抵具備要件時,法院得不待當事人主張,依職權減輕債務人的賠償額或使債務人免責。因為過失相抵的責任減輕或免除不屬抗辯,而是請求權部分或全部消滅,所以裁判上可依職權加以裁量,債務人也可以就此提起確認之訴。
3.損益相抵規則,又稱損益同銷,指賠償權利人基于損害發生的同一賠償原因獲得利益時,應將所獲利益從所受損害中扣除以確定損害賠償范圍的規則。這是一個具有普遍適用性的規則。在現在的我國法上,雖沒有專門規定損益相抵規則,但在學理解釋上,是普遍承認這一規則的,在司法實踐中也是如此。違約行為屬于這里所說的“同一賠償原因”之一,其他還包括侵權行為、其他債務不履行行為以及其他法律規定的原因。損益相抵屬于賠償責任的范圍確定問題,不是兩個債權的相互抵銷,因此不適用債的抵銷規則,是確定受害人因對方違約而遭受的“凈損失”的規則,是計算受害人所受“真實損失”的法則,而不是減輕違約方本應承擔的責任的規則。其要件包括:損害賠償之債的成立、受害人受有利益以及損害事實與利益之間存在因果關系,前兩者系前提,而因果關系是關鍵。合同法要求適用損益相抵規則時利益與違約行為之間有因果關系。例如,受托人代委托人賣出股票,因逾期拋售而使委托人遭受了交易所增費的損失,但該股票的價格在后來賣出時上漲,使委托人獲得利益。該利益與逾期拋售之間就有因果關系。
4.損失擴大規則。也稱為“減輕損失”規則,是指對因債權人一方的原因而擴大的損失,違約方不承擔賠償責任。包括兩情情況:一是受害人不應以不合理的行為來增加自己的損失。例如,債權人知道債務人交付的商品有瑕疵,就不應繼續使用該商品;二是受害人不能就基本可以采取合理步驟予以避免的損失獲得賠償金。
應當注意的是,合理預見原則并不適用于約定損害賠償,即在當事人約定違約金或損害賠償的計算方法時,約定的數額或者根據約定的.計算方法確定的數額具有優先效力,其都屬于當事人在訂閱時就能預見到的損失數額,除非其約定顯失公平才得予以考慮減少。其次,是否預見或者應當預見可能的損失是根據訂立合同時的事實或情勢進行判斷的。據以判斷是否預見到或者應當能夠預見的依據是違約方在訂閱合同時實際知道的或者應該能知道的事實或情勢。
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
承攬項目名稱及內容_____________________。
計量單位______________。
數量或工作量______________。
報酬______________。
單價______________。
總價______________。
第二條技術標準、質量要求:_____________________。
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人______________。
定作人______________(章):住所:______________。
營業執照號碼:______________身份證號:______________。
法定代表人:______________委托代理人:______________。
電話:______________傳真:______________。
開戶銀行:______________賬號:______________。
稅號:______________郵政編碼:______________。
承攬人______________。
承攬人______________(章):住所:______________。
營業執照號碼:______________身份證號:______________。
法定代表人:______________委托代理人:______________。
電話:______________傳真:______________。
開戶銀行:______________賬號:______________。
稅號:______________郵政編碼:_______________。
_____________年_______月_____日。
賠償金是指合同當事人一方違反合同約定,而給對方造成損失的,應給予一定數量貨幣進行賠償。
區別:不管合同當事人一方違反合同約定是否給另一方造成損失,只要雙方在合同中約定了違約金條款,違約方就必須給付另一方違約金;給付賠償金的前提必須是一方違反合同約定,給另一方造成了實際損失。同時,如果違約方給另一方造成的損失超過違約金的,則還應給付賠償金,補償違約金之不足。
一般來說,違約金的數額應當在房地產轉讓合同中約定。如未作約定,則依照《上海市房地產轉讓辦法》:
(2)因購房人的過錯,末在約定的時間內支付轉讓價款的,購房人向房地產預(出)售人支付的違約金為逾期支付的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
鑒于:
1、____________年____________月____________日,甲、乙雙方共同簽訂了《____________市商品房預售合同》(合同編號:____________________),乙方購買____________________________________小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣____________________元。
2、甲方應于____________年____________月____________日前向乙方交付商品房。
3、________________小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自____________年____________月____________日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至____________年____________月____________日。
5、乙方已于____________年____________月____________日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止,甲方逾期交房____________日,對照《____________市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之____________的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣____________元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣____________元,于____________年____________月____________日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
____________年____________月____________日。
關于違約責任的承擔方式,我國《合同法》規定了繼續履行、賠償損失、采取補救措施、支付違約金、執行定金罰則等形式。對于勞動合同違約責任方式,考慮到勞動合同的特殊性,結合國外勞動合同違約責任方式的規定,主要應以繼續履行,賠償損失為主,以禁令、申明等防范、補救措施方式為輔,違約金和定金方式不宜適用于勞動合同違約責任場合。
繼續履行。繼續履行又稱實際履行或特定履行,是指在違約方不履行合同時,相對方請求違約方繼續履行債務的`責任方式。尤其在單位違約時應首選以繼續履行的責任方式來承擔勞動合同違約責任,這對于競爭日趨激烈、業相對困難的形勢下保護勞動者的合法權益至關重要。應當注意的是,繼續履行僅發生在用人單位違約的情形。勞動者違約,用人單位一般不能援引實際履行制度。這是因為勞動合同有人身依附性,如果強制勞動者履行勞務,無異于對債務人人身施以強制,侵犯人身自由,與現代社會以人格尊重、人身自由受保護的基本價值相違背。
現在的勞動合同法規定了兩種情形下可以約定違約金,除此之外是不可以要求勞動者支付違約金的,在合同未到期辭職的,勞動者只需要按照規定的程序提出辭職就可以了。
第二十二條。
用人單位為勞動者提供專項培訓費用,對其進行專業技術培訓的,可以與該勞動者訂立協議,約定服務期。
勞動者違反服務期約定的,應當按照約定向用人單位支付違約金。違約金的數額不得超過用人單位提供的培訓費用。用人單位要求勞動者支付的違約金不得超過服務期尚未履行部分所應分攤的培訓費用。
用人單位與勞動者約定服務期的,不影響按照正常的工資調整機制提高勞動者在服務期期間的勞動報酬。
第二十三條。
用人單位與勞動者可以在勞動合同中約定保守用人單位的商業秘密和與知識產權相關的保密事項。
對負有保密義務的勞動者,用人單位可以在勞動合同或者保密協議中與勞動者約定競業限制條款,并約定在解除或者終止勞動合同后,在競業限制期限內按月給予勞動者經濟補償。勞動者違反競業限制約定的,應當按照約定向用人單位支付違約金。
第二十五條。
除本法第二十二條和第二十三條規定的情形外,用人單位不得與勞動者約定由勞動者承擔違約金。
按照廈門和國家的相關違約賠償的規定,我們至少要支付給王綱三個月的工資作為違約金和賠償金。(但作為一般勞動者來講,可能不懂得經濟賠償的問題,基本都知道違約金一個月的工資,所以我認為可以先和王綱約定1個月的工資作為賠償,應該不會有太大的問題。王綱現有的合同約定工資為6631.25元,稅后工資為6000元左右)明細如下:
1、按照廈門市勞動管理規定,因王綱未到期合同為3個月,不滿半年,按半年計算,我們正常要支付給違約金1個月的工資。
相關條款。
第三十一條勞動合同當事人一方違反《中華人民共和國勞動法》規定的條件提前解除勞動合同的,應按合同約定向對方支付違約金或賠償金。勞動合同沒有約定違約責任的,按勞動者解除勞動關系前12個月平均工資計算,每少履行1年合同期,向對方支付相當于勞動者2個月工資的違約金;提前解除無固定期限勞動合同的,支付違約金計算至勞動者法定退休年齡止,但支付對方的違約金最多不超過相當于勞動者20個月的工資。
合同約定保證人的,保證人應按約定承擔保證責任。
2、按照國家勞動部《違反和解除勞動合同的經濟補償辦法》,因王綱2005.8.9入職(我們可以以試用期間不算正式員工,拖到9.9日算正式員工),已在我公司服務滿兩年,我們還要支付其經濟賠償金2個月的工資。
第二條對勞動者的經濟補償金,由用人單位一次性發給。
第五條經勞動合同當事人協商一致,由用人單位解除勞動合同的,用人單位應根據勞動者在本單位工作年限,每滿一年發給相當于一個月工資的經濟補償金,最多不超過十二個月。工作時間不滿一年的按一年的標準發給經濟補償金。
第一百零七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第一百零八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的,對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
第一百零九條 當事人一方未支付價款或者報酬的,對方可以要求其支付價款或者報酬。
第一百一十條 當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的,對方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:
(一)法律上或者事實上不能履行;
(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;
(三)債權人在合理期限內未要求履行。
第一百一十一條 質量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,受損害方根據標的的性質以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。
第一百一十二條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
第一百一十三條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。
第一百一十四條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
第一百一十五條 當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后,定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。
第一百一十六條 當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第一百一十七條 因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
本法所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第一百一十八條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的.,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。
第一百一十九條 當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。
第一百二十條 當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。
第一百二十一條 當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規定或者按照約定解決。
第一百二十二條 因當事人一方的違約行為,侵害對方人身、財產權益的,受損害方有權選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任。
簽訂合同就是為了明確雙方的責任與利益的,在發生糾紛后可以有相關規定來解決,所以在簽訂合同時一定要考慮全面,最好請一位專門的律師幫助自己擬定和審核合同,如果大家在這方面或者其他方面還有什么歡迎咨詢在線律師。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/hetongfanben/115861.html