通過簽訂裝修合同,可以確保裝修公司按照雙方約定的標準和要求進行施工。在下面的范文中,你可以看到一些標準的裝修合同格式和常用的條款內容。
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據《_合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規定的原則,為保護雙方的合同權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求。
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、總價款:按實際面積結算,具體如下:
(1)包輕工,單價每平方_____元,包含(衛生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質量要求:
(1)裝飾質量達到國家相關標準,且必須通過政府相關部門的驗收合格;。
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準;。
(3)按照甲方所規定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。
二、材料供應。
甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地,乙方負責將材料搬運至具體施工點位,乙方所產生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質量及驗收。
1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結算。
1、工程款付款方式如下:
按工程進度付款____%,工程完工(驗收合格)后,付____%,剩余____%質保金,從工程驗收合格后年底內付清。
五、違約責任。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產損失,由乙方負一切責任,與甲方無涉。
六、糾紛處理方式。
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決,協商不成,可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權要求違約方承違約責任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應當配合其他工種施工,服從甲方安排。
八、其他約定。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
本協議自雙方簽字蓋章之日期生效。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________。
發包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽商和協商,甲方決定將居室裝潢發包給乙方。為保證工程順利進行,依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在同等、自愿、協商一致的基礎上,就居室裝潢有關事宜,達成如下協議,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
2、居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3、施工內容詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、承包方式:雙方約定采取下列第_________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他用度(注明內容)______________元。
第三條:質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、數目,經雙方簽字認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的用度,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供給。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供給的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供給到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1、合同簽訂后,甲方即付_____%工程材料款和施工工費的_____%;當工期進度過半(_____年_____月_____日),甲方即第二次付%工程材料款和施工工費的_____%,剩余_____%款待甲方對工程竣工驗收后結算(注:施工工費包括人工費)。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。
3、甲方未按本合同規定期限預支工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按皆冬須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1、假如因乙方原因而延遲完工,逐日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止并賠償給甲方造成的實際經濟損失。假如因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_____元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量分歧格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工用度由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質量題目、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部分調解或仲裁部分協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工用度,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工職員擅自更改施工內容所引起的質量題目和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收。
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。驗收合格后雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有題目,甲方自負責任。甲方自行搬進進住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關用度。
第八條:其他事項。
1、甲方責任。
(1)必須提供經物業治理部分認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔用度。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部分辦理手續,并承擔有關用度。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任。
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。
(2)指派為乙方工地代表,(為木工項目負責人、為水電安裝項目負責人、為水泥工項目負責人、為墻面油漆工項目負責人、為防盜窗網安裝項目負責人)負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地定期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必須盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,假如因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任。
以上條款系甲、乙雙方自愿達成,雙方應自覺遵守;若有一方違約時,罰違約方違約金為合同總價款的%并賠償因其違約給對方造成的實際經濟損失。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的條件下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同書及合同附件,自甲、乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
3、本合同書(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲、乙雙方各執一份,合同審查處保存一份;三份具有同等法律效力。
甲方(業主):
乙方:
簽約日期:
甲方:乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議:
1、本工程保修期為__________年,自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止。
2、乙方在保修期內工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部合同項目內(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質量造成的損壞除外。
3、目前工程已存在的問題及乙方責任:
1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
2)護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3)木門現已變形,乙方應予年月份前進行整修。
4)壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
5)廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4、乙方工作方式。
在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5、法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日,不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6、結算。
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
7、本協議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
蓋章:蓋章:
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
7.本協議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質量問題進行更換或修復。
如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。
屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的.,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方。
7.本協議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:公司乙方:北京__裝潢公司。
代表:代表:
根據甲、乙雙方充分協商以及遵守國家有關法律、法規,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱:一樓展示大廳裝修工程。
2、工程內容:裝修一樓大廳背景墻、電視墻、展示臺等。
3、本工程范圍:包工包料、包質量、包安全和文明施工。
二、合同價款和支付方式。
1、本工程材料總造價:叁萬壹仟捌佰肆拾貳元整,施工費按照施工實際圖案的平米數計算。每平米240元。
2、付款方式:乙方材料進入工地后甲方付給乙方工程材料費的40%,工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方剩余工程款全部金額。
三、甲方職責。
1、提供完整的工程施工場地并協調好各部門,以保障工程的'順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
4、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
四、乙方職責。
1、切實按照工程設計相關規范嚴格操作精細施工,確保工程質量與安全。
2、積極配合甲方做好環境衛生及安全保衛工作,并遵守公司有關管理制度。
3、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量,嚴格按工程設計方案所列質量標準,選購材料。
4、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
五、違約責任。
1、因一方原因,合同無法繼續履行時應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
六、其他事項。
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協商解決。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
簽約代表:________________。
日期:________________
簽約代表:________________。
日期:________________
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
7.本協議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
8.租教室合同范本。
9.門面租憑合同范本。
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
承包人(乙方):____________________________。
營業執照號:____________________________。
法定代表人:____________________________。
電話:____________________________。
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
本程設計人:____________________________。
電話:____________________________。
施工負責人:____________________________。
電話:____________________________。
第一部分工程概況。
第2條、工程內容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);。
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:____________________________本合同工程造價為(大寫):_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見xxxx裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)_______元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分發包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源;。
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等),并承擔相關費用;。
第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;。
第3條、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;。
第4條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分工程變更。
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見xxx裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七部分工期延誤。
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)發包人同意工期順延的其他情況;。
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;。
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分質量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分工程驗收和保修。
(1)__隱蔽工程驗收__;。
(2)__水電工程完工__;。
(3)__瓦作工程完工__;。
(4)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統計決算__;。
(5)油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見xxxx裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見xxxx裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見xxxx裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:
1防水工程出現3處以上滲漏;。
2暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);。
3墻面、吊頂等涂料工程出現以上的涂料表層脫落;。
4吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);。
5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;。
木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見xxxx裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規定。
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十六部分附則。
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
_____________人民法院。
1、甲方責任:
(1)配合乙方及時供應所需施工材料,并免費提供施工所需水電;
(2)按時支付工程款;
(3)配合乙方現場施工工作。
2、乙方責任:
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;
(2)施工過程須杜絕浪費材料,對材料進行妥善保管,合理使用;
(3)負責乙方施工人員意外保險,施工意外事故責任由乙方自負;
(4)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(5)、嚴格按照合同約定時間完成;
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一部分工程概況。
第2條、工程內容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+—5%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:本合同工程造價為(大寫):_____________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見________裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)_______元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分發包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等),并承擔相關費用;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
第3條、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;第4條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分工程變更。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見______裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七部分工期延誤。
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分質量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)瓦作工程完工;
(4)中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統計決算;
(5)油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見________裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見________裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見________裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5m以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見________裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規定。
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分其他約定事項:
第十六部分附則。
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。第2條、本合同一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
發包人(簽字):承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:日期:
日期:
工程地點:______________________________________。
工程內容及做法(裝修預算表)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;。
(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。
工程期限___個工作日,開工日期____年___月___日,竣工日期____年___月___日。
合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現脫落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
木門現已變形,乙方應于年月份前進行整修。
壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內,甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
7.本協議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;。
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;。
(3)木工吊頂,木制品完工;。
(4)油漆工程完工;。
(5)全部工程完工。承包方應提前兩天通知發包方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
工程竣工后,承包方應通知發包方驗收,發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為3個月,3個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
對以下原因造成竣工日期延誤,經發包方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發包方同意工期順延的其他情況。
因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包方承擔,工期順延。
發包方未按期支付工程款,工期相應順延。
因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
委托方:
身份證/營業執照號碼:
聯系地址:
受托方:
聯系地址:
(委托方和受托方,以下合稱“雙方”,獨稱“一方”。)。
鑒于:委托方與受托方于_____年____月____日簽訂《上海市商品房預售合同》(下稱“《預售合同》”),約定委托方向受托方預購上海市楊浦區閘殷路889弄盛世豪園(下稱“盛世豪園二期”)_____幢____號____層_____室(下稱“該房屋”)。
雙方根據有關法律規定,經友好協商一致,就委托方委托受托方對該房屋進行裝修以及其他事宜,達成如下協議,以資遵守。
第一條關于該房屋裝修之委托。
1.委托方不可撤銷地委托受托方按照本協議附件一規定的《裝修設計平面示意圖》及附件二規定的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。委托方承諾,前述委托是獨家的,委托方不得另外委托任何第三方對該房屋進行裝修外,也不得自行對該房屋進行裝修。
2.受托方有權選聘受托方認為合適的任何裝修公司對該房屋進行裝修,并且無需經委托方同意或認可,但本協議下該房屋裝修工程的保修責任仍由受托方根據本協議規定承擔。
第二條裝修工程款。
雙方確認和同意除委托方應當根據《預售合同》支付《預售合同》下的全部購房款之外,委托方無需就該房屋的裝修工程向受托方支付任何價款。
第三條裝修質量及保修。
1.受托方承諾按照本協議附件一的《裝修設計平面示意圖》及附件二的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。如該房屋的裝修、設備標準達不到本協議附件一及附件二規定的標準,委托方有權要求受托方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價倍給予補償。
2.委托方同意在該房屋裝修施工過程中,如因裝飾材料、設備生產、供應、采購等方面的原因,導致該裝修不能滿足本協議附件二規定的,受托方有權按實際情況以同等品質建筑材料及設備代替。
3.在委托方遵守《上海市新建住宅質量保證書》、《上海市新建住宅使用說明書》的前提下,受托方對于該房屋裝修工程(但該房屋內的所有電器和設備除外,電器和設備的保修期和保修辦法按本條第4款執行)的保修期為2年(下稱“保修期”),保修期自受托方完成該房屋裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方之日或者按照本協議約定視同移交給委托方之日的第二日起計算。
4.在保修期內若因該房屋裝修工程的質量問題發生裝修損壞的,委托方有權要求受托方免。
費修復。但雙方同意,對于該房屋內的電器設備,包括但不限于:廚房電器、衛浴五金、照明電器、空調、地暖、弱電設備以及其他電器和設備等,均由電器、設備廠商或供應商直接提供保修服務,具體保修方法及保修期以電器、設備廠商或供應商提供的保修文件為準,受托方應將該等保修文件完整交接給委托方。
5.雙方進一步同意:
1)本協議所指“修復”是指受托方在保修期內對該房屋的裝修工程出現的質量問題進行修復、更換(但正常損耗、人為因素等原因造成的問題不在保修范圍之內),以達到本協議約定的標準。同時,委托方已獲知并同意,受托方選用的某些材質因礦物成分、密度等原因,將可能存在紋理顏色的差別。
2)如因委托方的責任、使用不當、曾經改動或因其他不可歸責于受托方的事由而出現的裝修損壞或問題,受托方均不承擔任何保修責任和其他責任。但受托方可在委托方承擔修復費用的前提下,為委托方安排修復。
3)委托方同意和認可:
(3)光源、玻璃等易耗品的任何損壞不屬于保修范圍。雙方同意,若發生以上任何情況均不屬于質量問題,受托方不承擔任何保修責任。
4)若因非受托方原因導致無法采用各項裝修、設施、設備的品牌、材料、顏色時,受托方將使用同等品質、檔次的材料、顏色予以替代。
5)因天然石材和花崗巖的硬度等原因易出現細微裂紋等情況,為保證石材自然色澤等效果,委托方同意受托方進行修復、拋光等處理。
6)該房屋內的墻紙、軟包、木飾面、墻磚、地磚等,均以實際裝修結果為準。
7)該房屋內的局部結構、管道、線路、接口、開關、插座、可視對講、小五金等因設計優化的需要,具體安裝位置將由受托方自主做適當調整,均以實際裝修結果為準。
8)受托方有權在不違反本協議的前提下,對本協議及其附件未明確規定的部位、裝修標準和情況,按照受托方認為合適的方式進行裝修處理,委托方認可和接受該等裝修處理。
6.委托方知悉并同意,該房屋所在樓盤的樣板房僅作為商品房裝修后的空間布局展示,不作為,也不得被視為,該房屋的裝修裝飾標準。前述的樣板房內的布藝裝飾、家用品、家具、燈飾用品等僅作為用品擺放指導,不包含在受托方的裝修范圍內。
第四條關于該房屋的驗收、交付和移交裝修。
1.委托方不可撤銷地委托授權上海方達物業經營公司(以下簡稱為“方達公司”)代為辦理下列全部事項:(1)代為接收受托方發出的交付該房屋通知;(2)代為根據《預售合同》約定的標準對該房屋進行驗收(下稱“毛坯房驗收”);(3)代為認可和接受該房屋的驗收結果;(4)代為接收和接受受托方交付的該房屋;(5)代為將該房屋交給受托方進行改造和裝修;(6)代為簽署上述事項所涉及的全部法律文件,包括但不限于房屋交付書等;代為簽收上述事項所涉及的相關法律文件,包括但不限于:新建住宅質量保證書、新建住宅使用說明書等。
2.方達公司代理委托方進行驗收、接收和接受該房屋后,將代理委托方保管該房屋的鑰匙以及其他相關物品,并將該房屋移交受托方進行改造和裝修。
第五條裝修期限、裝修工程驗收、裝修后移交以及物業服務費用。
1.雙方同意,受托方將在委托方將該房屋移交給受托方進行裝修后的個月內完成該房屋的裝修,并將裝修后的該房屋移交給委托方。
第五條第1款規定完成了該房屋的裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方。
3.自裝修后的該房屋移交給委托方或者根據本協議約定視同移交給委托方之日的下一個月的第一日起,該房屋的物業服務費用由委托方承擔和繳納,并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委托方承擔。委托方不得以任何理由要求延長該房屋裝修工程的保修期。
4.若委托方于驗收交接該房屋的裝修工程過程中提出對該房屋裝修工程的書面整改要求,或者如果該房屋的裝修不符合本協議約定的,委托方不得以任何理由不接受該房屋的裝修工程,委托方仍應當立即接受裝修后的該房屋并且受托方不承擔延期移交裝修后的該房屋的違約責任。但是受托方應當根據本協議約定的標準及時自行或通過第三方對該房屋裝修工程進行整改。
第六條特別約定。
1.委托方承諾,委托方不得因為本協議的任何爭議或者本協議的簽訂、變更或解除而解除《預售合同》或要求向受托方退還該房屋。
2.如果委托方尚有《預售合同》項下應付而未付的購房款,則受托方有權相應順延移交裝修后的該房屋,并且本條并不損害受托方根據適用法律規定和《預售合同》而享有的任何權利和救濟。如果受托方根據前述規定決定順延移交裝修后的該房屋的,則自該等順延期間開始之日的前一日起,該房屋的物業服務費由委托方承擔和繳納,并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委托方承擔。
3.如本協議因《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止而終止的,委托方不得根據本協議向受托方提出任何權利要求或主張。
4.委托方已經充分知悉和了解,該房屋所在樓盤經上海市地名管理辦公室注冊的標準地名為盛世豪園,推廣名為盛世御瓏灣,其《建設工程規劃許可證》記載的建設項目名稱為“盛世豪園”(原市光路300號地塊)二期,其建設工程施工許可證記載的工程名稱為“盛世豪園”(原市光路300號地塊)二期項目,其預售許可證記載的樓盤名稱為盛世豪園,其在本協議及委托方簽署的其他合同中可以稱為盛世豪園二期。委托方完全接受該房屋所在樓盤的名稱并且不得向受托方提出任何權利要求或主張。
5.委托方充分知悉和理解:
(1)在《預售合同》簽訂之前,該房屋已經滿足《預售合同》規定的交付條件;。
(3)在簽訂《預售合同》之前,受托方已經對該房屋進行裝修。委托方在此完全接受、認可和同意,該房屋符合《預售合同》規定的要求和標準,受托方將不會對此提出任何異議或權利要求。委托方完全認可和接受經該房屋根據本協議進行裝修后的結果和后果。
第七條違約責任。
1.若受托方未按照本協議第五條第1款規定的期限完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的,則每逾期1日,受托方應當向委托方支付違約金人民幣200元。
2.如遇不可抗力或非受托方的原因導致受托方無法于本協議規定的時間前完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的,受托方無需對此承擔任何違約責任。
第八條其他。
1.因本協議產生的或者與本協議有關的任何爭議,雙方應友好協商以求解決。如協商不成的,該爭議應當提交房屋所在地有管轄權的人民法院管轄。
2.本協議自雙方簽訂本協議并且《預售合同》生效之日起生效。如《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止的,本協議自動終止。本協議與《預售合同》有矛盾或沖突的,以本協議為準。
3.本協議一式叁份,每一方各執壹份,方達公司執壹份,具有同等效力。
委托方:
身份證/營業執照號碼:
聯系地址:
受托方:
聯系地址:
(委托方和受托方,以下合稱雙方,獨稱一方。)。
鑒于:委托方與受托方于_____年____月____日簽訂《上海市商品房預售合同》(下稱《預售合同》),約定委托方向受托方預購上海市楊浦區閘殷路889弄盛世豪園(下稱盛世豪園二期)_____幢____號____層_____室(下稱該房屋)。
雙方根據有關法律規定,經友好協商一致,就委托方委托受托方對該房屋進行裝修以及其他事宜,達成如下協議,以資遵守。
第一條關于該房屋裝修之委托。
1.委托方不可撤銷地委托受托方按照本協議附件一規定的《裝修設計平面示意圖》及附件二規定的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。委托方承諾,前述委托是獨家的,委托方不得另外委托任何第三方對該房屋進行裝修外,也不得自行對該房屋進行裝修。
2.受托方有權選聘受托方認為合適的任何裝修公司對該房屋進行裝修,并且無需經委托方同意或認可,但本協議下該房屋裝修工程的保修責任仍由受托方根據本協議規定承擔。
第二條裝修工程款。
雙方確認和同意除委托方應當根據《預售合同》支付《預售合同》下的全部購房款之外,委托方無需就該房屋的裝修工程向受托方支付任何價款。
第三條裝修質量及保修。
1.受托方承諾按照本協議附件一的《裝修設計平面示意圖》及附件二的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。如該房屋的裝修、設備標準達不到本協議附件一及附件二規定的標準,委托方有權要求受托方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價倍給予補償。
2.委托方同意在該房屋裝修施工過程中,如因裝飾材料、設備生產、供應、采購等方面的原因,導致該裝修不能滿足本協議附件二規定的,受托方有權按實際情況以同等品質建筑材料及設備代替。
3.在委托方遵守《上海市新建住宅質量保證書》、《上海市新建住宅使用說明書》的前提下,受托方對于該房屋裝修工程(但該房屋內的所有電器和設備除外,電器和設備的保修期和保修辦法按本條第4款執行)的保修期為2年(下稱保修期),保修期自受托方完成該房屋裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方之日或者按照本協議約定視同移交給委托方之日的第二日起計算。
4.在保修期內若因該房屋裝修工程的質量問題發生裝修損壞的,委托方有權要求受托方免費修復。但雙方同意,對于該房屋內的電器設備,包括但不限于:廚房電器、衛浴五金、照明電器、空調、地暖、弱電設備以及其他電器和設備等,均由電器、設備廠商或供應商直接提供保修服務,具體保修方法及保修期以電器、設備廠商或供應商提供的保修文件為準,受托方應將該等保修文件完整交接給委托方。
5.雙方進一步同意:
1)本協議所指修復是指受托方在保修期內對該房屋的裝修工程出現的質量問題進行修復、更換(但正常損耗、人為因素等原因造成的問題不在保修范圍之內),以達到本協議約定的標準。同時,委托方已獲知并同意,受托方選用的某些材質因礦物成分、密度等原因,將可能存在紋理顏色的差別。
2)如因委托方的責任、使用不當、曾經改動或因其他不可歸責于受托方的事由而出現的裝修損壞或問題,受托方均不承擔任何保修責任和其他責任。但受托方可在委托方承擔修復費用的前提下,為委托方安排修復。
3)委托方同意和認可:(1)天然石材是含有不同色調和紋理的,由于其復雜的礦物成份和其中混合的雜質,會呈現出顏色差別和斑點;(2)木材是含有紋理和不同色調的天然材料,因此在篩選和安裝中其顏色和紋理不會完全一致;(3)光源、玻璃等易耗品的任何損壞不屬于保修范圍。雙方同意,若發生以上任何情況均不屬于質量問題,受托方不承擔任何保修責任。
4)若因非受托方原因導致無法采用各項裝修、設施、設備的品牌、材料、顏色時,受托方將使用同等品質、檔次的材料、顏色予以替代。
5)因天然石材和花崗巖的硬度等原因易出現細微裂紋等情況,為保證石材自然色澤等效果,委托方同意受托方進行修復、拋光等處理。
6)該房屋內的墻紙、軟包、木飾面、墻磚、地磚等,均以實際裝修結果為準。
7)該房屋內的局部結構、管道、線路、接口、開關、插座、可視對講、小五金等因設計優化的需要,具體安裝位置將由受托方自主做適當調整,均以實際裝修結果為準。
8)受托方有權在不違反本協議的前提下,對本協議及其附件未明確規定的部位、裝修標準和情況,按照受托方認為合適的方式進行裝修處理,委托方認可和接受該等裝修處理。
6.委托方知悉并同意,該房屋所在樓盤的樣板房僅作為商品房裝修后的空間布局展示,不作為,也不得被視為,該房屋的裝修裝飾標準。前述的樣板房內的布藝裝飾、家用品、家具、燈飾用品等僅作為用品擺放指導,不包含在受托方的裝修范圍內。
第四條關于該房屋的驗收、交付和移交裝修。
1.委托方不可撤銷地委托授權上海方達物業經營公司(以下簡稱為方達公司)代為辦理下列全部事項:(1)代為接收受托方發出的交付該房屋通知;(2)代為根據《預售合同》約定的標準對該房屋進行驗收(下稱毛坯房驗收(3)代為認可和接受該房屋的驗收結果;(4)代為接收和接受受托方交付的該房屋;(5)代為將該房屋交給受托方進行改造和裝修;(6)代為簽署上述事項所涉及的全部法律文件,包括但不限于房屋交付書等;代為簽收上述事項所涉及的相關法律文件,包括但不限于:新建住宅質量保證書、新建住宅使用說明書等。
2.方達公司代理委托方進行驗收、接收和接受該房屋后,將代理委托方保管該房屋的鑰匙以及其他相關物品,并將該房屋移交受托方進行改造和裝修。
第五條裝修期限、裝修工程驗收、裝修后移交以及物業服務費用。
1.雙方同意,受托方將在委托方將該房屋移交給受托方進行裝修后的個月內完成該房屋的裝修,并將裝修后的該房屋移交給委托方。
2.該房屋裝修完成后,受托方應當通知委托方對該房屋的裝修工程進行驗收和移交(下稱首次通知),驗收的標準為本協議及其附件規定的裝修標準。如果委托方在收到首次通知后未在首次通知規定的期限內辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續并且簽署驗收和移交確認書的,則受托方有權再通知委托方一次,以催告委托方前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交(下稱催告通知)。若委托方未在催告通知規定的期限內前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續并簽署驗收和移交確認書的,視為委托方已經完成該房屋裝修工程的驗收和移交并且認可和接受該房屋裝修工程符合本協議及其附件的規定,受托方已按照本協議第五條第1款規定完成了該房屋的裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方。
3.自裝修后的該房屋移交給委托方或者根據本協議約定視同移交給委托方之日的下一個月的第一日起,該房屋的物業服務費用由委托方承擔和繳納,并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委托方承擔。委托方不得以任何理由要求延長該房屋裝修工程的保修期。
4.若委托方于驗收交接該房屋的裝修工程過程中提出對該房屋裝修工程的書面整改要求,或者如果該房屋的裝修不符合本協議約定的,委托方不得以任何理由不接受該房屋的裝修工程,委托方仍應當立即接受裝修后的該房屋并且受托方不承擔延期移交裝修后的該房屋的違約責任。但是受托方應當根據本協議約定的標準及時自行或通過第三方對該房屋裝修工程進行整改。
第六條特別約定。
1.委托方承諾,委托方不得因為本協議的任何爭議或者本協議的簽訂、變更或解除而解除《預售合同》或要求向受托方退還該房屋。
2.如果委托方尚有《預售合同》項下應付而未付的購房款,則受托方有權相應順延移交裝修后的該房屋,并且本條并不損害受托方根據適用法律規定和《預售合同》而享有的任何權利和救濟。如果受托方根據前述規定決定順延移交裝修后的該房屋的,則自該等順延期間開始之日的前一日起,該房屋的物業服務費由委托方承擔和繳納,并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委托方承擔。
3.如本協議因《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止而終止的,委托方不得根據本協議向受托方提出任何權利要求或主張。
4.委托方已經充分知悉和了解,該房屋所在樓盤經上海市地名管理辦公室注冊的標準地名為盛世豪園,推廣名為盛世御瓏灣,其《建設工程規劃許可證》記載的建設項目名稱為盛世豪園(原市光路300號地塊)二期,其建設工程施工許可證記載的工程名稱為盛世豪園(原市光路300號地塊)二期項目,其預售許可證記載的樓盤名稱為盛世豪園,其在本協議及委托方簽署的其他合同中可以稱為盛世豪園二期。委托方完全接受該房屋所在樓盤的名稱并且不得向受托方提出任何權利要求或主張。
(3)在簽訂《預售合同》之前,受托方已經對該房屋進行裝修。委托方在此完全接受、認可和同意,該房屋符合《預售合同》規定的要求和標準,受托方將不會對此提出任何異議或權利要求。委托方完全認可和接受經該房屋根據本協議進行裝修后的結果和后果。
第七條違約責任。
1.若受托方未按照本協議第五條第1款規定的期限完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的,則每逾期1日,受托方應當向委托方支付違約金人民幣200元。
2.如遇不可抗力或非受托方的原因導致受托方無法于本協議規定的時間前完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的,受托方無需對此承擔任何違約責任。
第八條其他。
1.因本協議產生的或者與本協議有關的任何爭議,雙方應友好協商以求解決。如協商不成的,該爭議應當提交房屋所在地有管轄權的人民法院管轄。
2.本協議自雙方簽訂本協議并且《預售合同》生效之日起生效。如《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止的,本協議自動終止。本協議與《預售合同》有矛盾或沖突的,以本協議為準。
3.本協議一式叁份,每一方各執壹份,方達公司執壹份,具有同等效力。
委托方:受托方:
簽字蓋章:簽字蓋章:
承接方(乙方):
工程項目:
甲乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙進行居室裝飾裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件中所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況。
一、工程地址:合肥市望江東路供電南村16幢206室。
二、居室規格:房型單層(式)室1廳1廚1衛。
總計:施工面積平方米。
三、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝飾裝修施工內容單》和施工圖。
四、委托方式:包工不包料。
五、工程開工日期:20xx年10月4日
六、工程竣工日期:20xx年12月10日工程總天數:略天
第二條:工程價款。
1.人工費標準。
2.其他費用(注明內容)元。
第三條:質量要求。
一、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
三、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另簽訂補充合同。
第四條、質量檢查監督部門:合肥市室內裝飾行業協會家庭裝飾裝修專業委員會。
第五條、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第六條:工程工期。
一、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
二、在施工中,因工程質量問題雙方意見不一而造成停工,均不按誤工延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
四、施工中,甲方未經乙方同章,私自通知施工人員擅自更改施工內容,所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收。
隱蔽工程項目施工時,甲方必須到現場察看。
第八條:其他事項。
一、甲方。
施工中如需要臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
二、乙方。
1.嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
2、在裝飾裝修施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第十一條:合同生效。
一、本合同和合同附件由雙方蓋章,簽字后生效。
二、補充合同與本合同肯有同等的法律效力。
三、本合同(包括同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執一份。
甲方(業主):(簽章)乙方:(簽章)。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/hetongfanben/113532.html