承包合同是一種法律文件,用于明確承包商和業主之間的權責關系。以下是小編為大家收集的承包合同范文,供大家參考和借鑒。
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的法律效力與日俱增,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的實用承包工程合同,希望對大家有所幫助。
一、施工責任。
1、工程隊獨立自主,完成分包下去的工程,施工現場必須指派一名熟練固定的施工負責班長,工程過程中我公司專指派現場負責人指導、監督工程施工進度及質量。
2、施工任務承包后,施工人員必須按照甲方、監理方、現場負責人和國家標準質量要求進行施工,不得偷工減料,減少工藝流程。
4、因工程隊原因導致工程返工、延工所引起工程額外增加費用,將由工程隊承擔,工程合同外增加的.施工任務將根據工程量或標準有償承擔施工任務。
5、施工過程中,施工隊施工人員必須服從工地現場負責人的指揮。
1.甲方責任:
2.乙方責任:
自備穿線所需的輔材和工具,包括電錘、鋼絲鉗、油性筆、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。
嚴格按照附件中圖紙所述工程內容和質量要求完成穿線,并嚴格做好電纜的標號。標號一定要根據圖紙標好,如有更改要通知甲方負責人。
乙方自行做好成品的保護工作,發生被盜及損壞由乙方負責重新安裝及修理,所發生的費用由乙方負責。
乙方施工人員食宿自理,出現安全事故責任自負。
二、付款方式。
1、工程完成50%以上支付工程款50%,付7,500元。
2、線路施工完畢經我方驗收合格支付工程款的45%,付6,750元。
4、系統正常運行三個月支付工程款的5%,付750元。
三、設計。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
四、工期。
五、施工安全。
在施工過程中乙方應嚴格遵守安全規章制度來施工,不得破壞裝修,否則造成的一切后果由乙方自己負責。
六、工地現場管理。
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸煙。
七、維修。
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
九、施工安裝要求。
1、弱電線路安裝時,必須用有合格證書的布線產品材料。
2、弱電線路按國際通行方式綜合布線eaa568b標準施工。
5、預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經的功率和穿過的電纜數量來測算的,必須保證管道內有30%的空間預留。
5、施工承包人應按建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范gb50312-進行施工。
1
1、施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工承包方應立即予以改正,在未達到業主的整改要求前我方有權拒付人工費。
1
2、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。如:要愛護室內原有設施,業主所有的物品未經許可,不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約日期:簽約日期:
經甲乙雙方友好協商,甲方現將_______________的不銹鋼制作以包工包料的形式承包給乙方,具體協議如下:。
一、單價及材料要求。
二、質量。
乙方必須保證滿足材質要求及合同、設計、施工規范要求。乙方確保各位置施工用不銹鋼管材的厚度和規格,乙方在施工中確保各不銹鋼連接點焊接牢固與美觀,嚴格依照甲方提供的施工圖紙或既定方案按照國家有關不銹鋼制作《規范》進行施工,乙方必須保證該單項工程順利通過竣工驗收,否則返工費用由乙方自行負則。
三、工期。
乙方自_____年____月_____日進場施工,到______年_____月_____日施工結束,期間,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。
四、其他乙方按要求采購本工程所需材料,所有材料必須達到送檢要求。
乙方自行完成各種材料的搬運,并自行攜帶各類施工用電線、機具,自行承擔施工中各項措施費用,甲方主動向乙方提供水源、電源,并主動為乙方做好施工協調工作,乙方至始至終保持文明施工,做到工完場清。
五、付款。
六、質保金。
乙方工程竣工后交由甲方和監理方檢查,直到本建筑工程竣工驗收合格后留下質保金_____________元,質保期為_____________月,然后乙方憑_______票據按合同約定結清工程余款。
本合同一式兩份,甲方雙方各持一份,雙方簽字有效。
甲方簽字:_______________。
乙方簽字:_______________。
______年_____月_____日。
甲方:
乙方:
為保證____市放心早餐工程的順利運行,讓廣大市民真正吃上衛生、營養、價廉的放心早餐。甲、乙雙方就合作事宜,本著平等互利的原則,經雙方友好協商,簽訂如下協議:
一、合作有效期限自________年____月____日至________年____月____日止。
二、甲方同意乙方作為放心早餐工程的供應商,乙方自主經營,獨立核算,自負盈虧。乙方必須向甲方一次性繳納產品質量保證金伍仟元,并一次性繳納品牌使用費伍仟元,有效期至________年____月____日。自合同簽定之日起執行。
三、乙方在甲方生產廠房內從事食品生產加工,有關證件手續由甲方統一辦理。乙方使用的包裝物、周轉箱必須衛生、無毒。乙方要保證所提供食品的質量,符合《食品衛生法》的要求,能隨時接受大眾傳媒的檢驗,否則由此造成的影響由乙方承擔。如果發生因食品本身質量引起的消費者投訴,由此造成的一切經濟、法律、民事責任由乙方自負。
四、乙方應定期向甲方出示技術監督局的“質檢報告”,市(區)衛生防疫站的“食品衛生檢驗報告單”。
五、乙方提供食品必須有包裝,并且包裝應根據甲方指定的產品包裝類型、圖案、標識,統一印刷“晉城公司生產”或“晉城富威華天放心早餐工程指定產品”字樣,乙方生產廠名、廠址、電話統一使用晉城公司冠名、廠址和電話。產品名稱、主要成分、保質期、產品執行標準及應注明的其他內容,都應在包裝上標明。乙方未經甲方同意不得擅自將包裝上注有的“放心早餐”字樣及圖案的包裝物自用或他用,否則甲方將追究乙方侵權責任,乙方負責賠償因侵權造成的經濟和名譽損失。
六、甲方每日下午15:00之前將次日所需的食品品種、規格、數量等用傳真或其它書面形式通知乙方指定聯系人,乙方需在次日凌晨0:30之前將甲方所需食品按質按量送到甲方指定的配送中心,在指定的位置堆碼整齊,經雙方驗收無誤后簽字。如訂單有變化應在晚20:00前通知乙方,否則造成的損失由甲方負責。
七、甲乙雙方購銷的產品品種嚴格按照附表中約定的規格、單價執行。如果出現主要原材料價格出現上下波動超過15%,雙方應另行商定價格,作為本合同的補充條款。
八、乙方需按照甲方的訂單提供質優、量足、新鮮、無損壞、無擠壓的合格的食品,否則甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方自負。乙方負責將產品保質保量地按約定時間送到甲方配送中心,否則由此造成的損失由乙方負責賠償。雙方可根據市場變化,共同對供應品種作相應的調節,并作為本合同的補充條款。
九、甲方有權對乙方所提供產品按照“產品標準”進行抽查檢驗,如發現有異味、異色、異樣(不屬產品本身味道、顏色、規格、重量與標準的),甲方有權對整批產品拒收,其損失由乙方負責,并向甲方賠償因此而造成的全部損失。
十、根據食品銷售規則或食品本身的特點,乙方應承擔甲方1%的損耗率。乙方所供應食品在甲方開業后____日內應予以退貨。____日后可不予退貨。退貨方式:甲方每天把當天沒有銷售完的食品全部退給乙方并填寫退貨單,乙方人員驗貨簽收,并在財務上抵消甲方的進貨款。
十一、乙方在生產供貨過程中連續發生食品質量問題或在市場銷量大幅度下降時,甲方有權責令乙方停產整頓。在整頓期間,甲方另行組織供貨。乙方經整頓達到市場要求時可恢復生產供應。經三次整頓仍不能達到市場要求則應終止合作關系。
十二、結賬方式:甲方每月與乙方結算一次貨款(____日—____日),乙方必須帶齊相關的結算憑證及發票與甲方結賬。
十三、食品包裝周轉箱,由甲、乙雙方各自負責自己部分。
十四、乙方提供的馬夾袋(塑料)分大、中、小三種規格。上市前兩個月,乙方按三種規格各3萬個的數量用于自身食品的包裝。以后,根據實際銷售情況另定。
十五、開業促銷:為了成功地啟動晉城放心早餐工程市場,提高乙方產品的銷量,乙方應根據甲方“開業三天買一增一促銷方案”,配合促銷活動,促銷費用全部由乙方承擔。
十六、乙方進入甲方中心廚房生產加工,應嚴格服從甲方管理,遵守甲方規章制度,接受甲方監督檢查。乙方在甲方中心廚房所使用的場地、水電氣費用全部自行承擔,并由甲方按月在貨款中扣除。租金、裝修費、水電氣費用按乙方實際使用量計算。乙方若使用甲方生產設備,應按月支付租金或折舊費。
十七、其他未盡事宜由雙方協商解決,本合同的補充條款具有和本合同同等的法律效力。
十八、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):
法定代表人:
授權代表人:
乙方(簽章):
法定代表人:
授權代表人:
_______年____月____日。
施工單位:___________________________________公司(以下簡稱甲方)
承包單位:___________________________________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方談判后,同意將公司_____吉______賓______衛生間_______防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一、總則
1、工程名稱:吉______賓______衛生間防水工程
2、工程地點:吉______與通化______交匯
3、工程內容:賓館內47樓共計46個衛生間防水工程采用丙綸水泥基防水涂膜(1.5厚)。
三、工程造價:共計46個衛生間,工程單價120元個,總計:5520元
四、質量標準:涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,淋浴頭處防水高度1.8米,其他0.5米。窗口下沿卷出與墻面一齊,門口伸出門口,另做300高擋水。
五、付款方式:46個衛生間全部施工完畢后支付工程款的70%,余款待試水達到要求后結清。
六、其它:本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,甲方支付余款后,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
日期:
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的用途越來越廣泛,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的承包工程合同模板,僅供參考,大家一起來看看吧。
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經雙方充分的`在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內容:________________________
四、工程期限
本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價為人民幣:_________
六、付款方式
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修________年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲。乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:____日期:____________________
簽訂合同地點
鑒于_______,公司(以下簡稱轉讓公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技術針對項目投資注冊的全資控股公司,注冊資本萬元,營期限為________年。鑒于_______,甲方有意將其所屬的占%股權的轉讓公司按本協議規定的條款和條件轉讓給乙方,乙方愿意按同樣的條件受讓轉讓公司。故此,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規、政策之規定,并本著平等互利、友好協商的原則,雙方簽訂本協議。
二、員工的安置:本合同公司轉讓時所涉及員工的安置,經甲、乙雙方約定按如下方式處理:一并由乙方接收。
三、債權、債務處理經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
四、土地使用權使用方式本合同轉讓公司坐落場所的土地性質為,經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
五、公司轉讓價款及支付方式:
1、轉讓價款為人民幣(大寫)元,雙方約定在本合同簽訂后____日內,乙方預支付甲方%轉讓價款(包括20%定金,適用定金規則)。
2、甲方收到乙方上述%轉讓價款后,乙方支付給甲方剩余%轉讓價款。
六、產權交割甲方收到乙方100%轉讓價款后,轉讓公司相關權利義務歸乙方所有,甲方不再承擔任何權利義務。甲乙雙方約定在____月內辦理相關產權交割手續。
八、爭議處理在本合同履行過程中,甲、乙雙方發生爭議,經協商無效時,當事人可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
九、違約責任。
2、乙方未能按期支付本合同公司的價款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日應按逾期部分金額的%,向對方支付違約金。
3、一方違約給另一方造成直接經濟損失,且違約方支付違約金的數額不足以補償對方的經濟損失時,違約方應償付另一方所受損失的差額部分。
十、合同的變更和解除當發生下列情況之一時,可以變更、解除合同;
1、因情況發生變化,當事人雙方協商一致,并訂立了變更或解除協議,而且不因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的條款不能履行的。
3、由于一方在合同約定的期限內因故沒有履行合同,另一方予以認同的。本合同需變更或解除,甲、乙雙方必須簽定變更或解除協議。
十一、權證變更甲、乙雙方在交割完成后,由負責,于____日之內辦妥權證變更事項。
十二、雙方約定的其他條款:
十三、合同的生效本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章后生效。
十四、其他本合同共頁,附件件(共頁)。一式份,甲、乙雙方及委托的會員各執份;產權交易機構備。
甲方:______________。
乙方:______________。
________年____月____日。
甲方:
乙方(實際施工方):
甲方承建大西鐵路大荔樁基工程項目,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
按施工圖紙設計方案單項工程項目的工作內容,具體為工程。
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心的結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
1)乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3)乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
1、甲方責任:
1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生,否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3)工人進入施工現場必須戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業中必須配備所需安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施,并且必須符合所在地有關施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自行承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方指定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
9)乙方不得將依據本協議書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期____日,按結算總價的%或元向甲方支付罰金。
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方賬戶后三天內按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2)質保金:質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收兩年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在受到甲方書面通知____日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
1)若乙方無正當理由單方終止本協議書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2)若乙方違反本協議書之上述有關約定,不按期竣工、質量達不到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為,甲方有權單方解除本協議書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
十、本協議書一式兩份,甲、乙方各執一份,具有同等法律效力。該協議書自雙方簽字蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:
乙方(實際施工方):
代表:
代表:
經辦人:
施工責任人:
簽約日期:________年____月____日
建設單位:(以下簡稱甲方)。
施工單位:(以下簡稱乙方)。
為了明確甲乙雙方的權利和義務,本著平等互利、協調一致、等價有償的原則,根據國家《合同法》、《建設工程質量管理條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,在平等自愿的條件下,經雙方充分協商一致達成如下條款,共同遵守。
2、建設地點:
3、主要工程內容:工程量以甲方提供的設計資料和經雙方審定后的施工預算為準。
本工程施工用地征用協調、規劃手續、路面開挖、青苗補償、障礙排除等部分由甲方自行負責解決。
本工程所涉及的土建工程,包括所有基礎土建及電纜溝道或電纜通道所需要的橋架部分,配電房內空調、風機、事故切換、應急照明部分由甲方自行負責解決。
1、價款:經過雙方協商一致審定后,乙方承包范圍內工程價款為人民幣____萬元(大寫:____)。
工程價款支付:經雙方協商一致,決定采用以下____付款方式:
(1)合同簽訂后,甲方在____個工作日內一次性向乙方支付全部合同價款:
(2)本合同簽訂后,甲方在____個工作日那日向乙方支付合同價款的%;作為工程預付款;工程竣工,驗收合格后____個工作日內,甲方向乙方支付合同價款的____%;其他余款的.____%合同價款作為工程質保金,由甲方在合同約定的質保期滿后____個工作日內支付給乙方。
乙方在承包范圍內包工包料、包干使用。
1、甲供設備、材料需要符合設計圖紙及相關國家規范、行為標準等技術要求;
2、乙供設備、材料需要符合設計圖紙、相關國家規范、行業標準以及甲方提供的技術要求。
1、甲方履行完前期手續,具備施工條件,乙方進場施工,整個工程有效工期____個工作日。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期應順延:
(1)由于不可抗力而被迫停工的;
(2)甲方未按照約定的時間和要求提供相應的便利條件的;
(3)甲方變更計劃或變更施工圖紙,不能繼續施工的;
(4)甲方未按照合同的約定支付相應的工程款的;
(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、緩建的。
1、乙方堅持按施工圖施工,若甲方需對設計進行變更,必須由甲方提請原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,如需調整工程費用待雙方協商后簽訂補充合同,乙方才按照修改后的圖紙及補充合同約定予以實施。
2、如實際施工范圍或工程質量超出設計或雙方確認的預算以及合同約定,應在雙方協商的基礎上,對合同費用進行調整。
3、如因工程屬分期付款,且實施時間較長,則需根據設備、材料市場價格的變化,在雙方協商的基礎上,對合同費用進行調整。
工程開工前,乙方必須接受甲方的安全教育并做好隊、組二級安全教育。
1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準組織施工,應嚴格按著施工規范和按工程需要作好安全防護措施,如:設置施工安全使用的照明、圍欄等明顯警示標志和看守、防護警視、警衛等,并隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查,由于乙方安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
2、乙方法定代表人及工程的項目經理作為此項工程的第一安全負責人及現場安全負責人,應保證施工現場的各項安全施工,一旦出現安全事故,造成工程、他人財產和人身傷害,由乙方承擔全部法律責任。
3、乙方要在施工之前,組織安全教育培訓,增強現場施工人員的安全施工意識,沒有經過安全教育培訓的的員工不允許進入施工現場進行施工。
1、工程安裝質量應符合《電氣裝置安裝工程實施及驗收規范》及電力系統行業規范、技術規程所規定的各項技術要求。
2、工程竣工驗收,應以施工圖紙、圖冊、交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量驗收標準為依據。
3、工程結束后,甲方在收到乙方書面驗收申請三個工作日內應組織工程驗收,乙方對工程存在的缺陷應無條件整改,整改完畢后,再通知甲方進行驗收。如甲方不按期組織驗收,則視為本工程已驗收合格。
4、本工程質保期兩年,自本次施工驗收合格之日起開始計算,保修期內若因甲方原因或者不可抗力事由造成設備損壞,乙方不承擔保修責任;乙方應甲方要求可以對損壞設備進行維修,其設備維修費及工時費由甲方支付。
(一)甲方義務。
1、按合同約定按時付款。
2、為乙方施工提供必需的是施工條件和環境:
(1)施工電源;
(2)設備、材料、施工機具等物資的運輸同道或臨時專設措施;
(3)施工作業場地;
(4)工地臨時材料庫;
(5)現場施工需要的其他必要條件。
3、向乙方提供符合國家電力行業標準的施工設計資料。
4、按照雙方的約定,甲方對自行承建部分的工程負責(包括質量、安全責任以及由此產生的一切后果)。
5、在施工過程中,因甲方原因致使工程中途停建、緩建的或對已安裝完畢,尚未正式投運的設備,甲方應盡到安全防護的義務。
6、根據相應法律法規規定應承擔的其他義務。
(二)乙方義務。
1、嚴格按照甲方提供并經雙方確認的施工圖紙,以及說明和交底紀要、設計變更通知單進行施工,做好自檢工作,確保工程安裝質量。
2、按施工安全規范的規定,采取預防事故的措施,確保施工的安全,并對承包范圍內的施工安全負責。
3、做好施工組織管理,保持施工現場的清潔,做到文明施工。
4、按照雙方約定的范圍,做好設備材料的采購、管理工作,并對所采購的設備材料質量負責。
1、為保證工程工期,經雙方友好協商,甲方同意乙方可對工程進行分包;
2、甲方負責協調工程施工所涉及的當地這個政府、單位和個人的關系,保證工程順利進行。
1、雙方應嚴格履行合同,若乙方施工工程質量問題個甲方造成損失的,乙方應承擔賠償責任。
2、甲方未按本合同第二條約定的期限支付合同價款的,每延期一天向乙方支付合同金額的3‰作為違約金。
3、乙方不得無故拖延工期,若因乙方原因導致未按期完工的,每延遲竣工一天,乙方向甲方支付合同金額的3‰作為違約金,若甲方因協調不力,工期順延。
4、在施工過程中,因甲方原因致使工程中途停建、緩建的或對已安裝完畢,尚未正式投運的設備,甲方未盡到安全防護義務的,應承擔相應賠償責任。
1本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗、質保期滿、結清工程款后自然失效。
2、本合同未盡事宜,雙方可另行協商,另行協商達成的協議與本合同具有同等效力。
3、在合同履行過程中發生爭議的,雙方協商解決。協商不成的,任何乙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
4、本合同一試六份,甲、乙雙方各執三份,均有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
甲方:
乙方:
為適應當前建筑市場,增強自身實力 ,擴大業務范圍,遵循自愿、平等、互惠互利的原則,經雙方協商達成以下協議。
甲方:
乙方:
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工 期:
1.6質量標準:
1.7合同價款:
1.8付款及結算方式:
2.1甲方的責任和義務
2.1.1甲方在該工程開工前,負責辦理一切手續及相關的費用。
2.1.2甲方委派( )負責協調和業主相關工作。
2.1.3該項目的所有施工名稱及內業資料的相關名稱均使用甲方名稱。
2.1.4甲方有權對乙方的施工進度、質量、施工安全及財務進行定期檢查、督導,對發現的問題甲方有權要求乙方進行整改、責令停工及經濟罰款。
2.1.5甲方在工程開工前向乙方提供( )萬元的.啟動資金,該工程款在第二次撥款時甲方有權一次性扣除。
2.1.6甲方負責辦理一切資料整理及竣工驗收工作。
2.1.7該工程的工程款劃撥由甲方與建設單位辦理手續,直接劃撥到甲方賬戶上,甲方扣除工程總造價2%(暫按大合同約定價,最后執行決算總價的2%)管理費用和合同稅收,其余工程款一次性劃撥給乙方。如果甲方在施工過程中不服從甲方管理或不具備施工能力,甲方有權終止撥款,嚴重者重新選用施工隊伍,一切損失乙方自負。
2.1.8甲方在該項目中不承擔任何風險,一切風險乙方自行承擔。
2.2乙方的責任和義務
2.2.1乙方負責組建項目部的管理人員和施工人員且委派( )配合甲方做好各項工作。
2.2.2該工程按照大合同約定一切勞力、機械、材料均有乙方自行組織及材料采購。
2.2.3乙方在施工過程中必須服從建設單位、監理及甲方的管理,對任何一方提出的問題都應及時整改、落實到位。
2.2.3乙方在施工過程中對施工的進度、質量及安全應按照規范及合同的要求落實到位,否則所產生的一切后果自行負責。
2.2.4乙方財務賬每月應及時上報甲方審閱,農民工工資必須及時發放到位,不得拖欠。
2.2.5本協議中未說明之處均執行大合同的條款,該協議中有說明執行該協議。
該協議一式兩份甲方、乙方雙方各一份,以上條款是由雙方共同商定,自愿達成該協議,望雙方共同自覺遵守,如有一方不認真履行或違反該條約對方均可追究對方的經濟責任和法律責任。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽名):_________
法定代表人(簽名):________
日期:_____年_____月_____日
日期:_____年_____月_____日
根據甲方需求,委托乙方施工項目b屋面防水工程,經甲乙雙方協商,達成如下協議:
1、本工程屋面大約為平方米,驗收合格后按實際結算。
2、本工程b防水層價格為拾八點元平方米,大約工程造價為元。
1、工程使用的b及所用材料必須符合國家現行的規范規定。
2、材料規格要求按符合設計要求,達到建設單位及業主滿意。
3、其它材料按設計圖紙要求。
1、符合國家規范及行業標準要求。
2、特殊要求按設計要求。
1、根據甲方需求情況,乙方需在甲方指定工期前安裝完成所有工序、全部竣工。
2、甲方盡可能的給乙方安裝提供方便。
3、因乙方原因造成甲方損失由乙方承擔相關責任。
1、工程施工竣工后,乙方及時向甲方呈報驗,甲方及時組織驗收。
2、最終總價按實際制作安裝的`長度進行結算。
3、付款方式:_________。
1、工程屋面防水保修為________年,工程驗收后由于質量問題,乙方負責維修(自然災害,人為因素除外)。
2、如本工程在保修期內出現滲漏等現象及其造成的一切損失均由乙方負責。
3、甲方應如期按合同要求付款,如不及時付款,由此產生的一切后果由甲方負責。
1、本工程工期為15天。
2、本工程防水層必須________年____月____日施工結束。
3、如乙方沒有按以上日期完成甲方罰款乙方500元天。
乙方:
發包方(甲方):貴陽xx公司。
承包方(乙方):____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據。
第一卷。
第六冊全所照明及。
第一卷。
第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱:清鎮xx110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮xx110變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮xx110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮xx110變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字()04號文件頒發的《關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據____省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條工程價款支付及結算方式。
1.該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮xx110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2.預付款方式:按工程預算書的.工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第四條工程質量標準、驗收和保修條件。
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
第五條雙方協作事項。
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第六條違約責任。
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第七條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期。
本工程________年____月____日前完工。
第九條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條合同份數。
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一卷。
第六冊全所照明及。
第一卷。
第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
一、工程名稱:清鎮xx110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮xx110變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮xx110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮xx110變電所全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字()04號文件頒發的《關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據____省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
1.該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的'《清鎮xx110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2.預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第五條工程質量標準、驗收和保修條件。
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收、
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第七條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期。
本工程________年____月____日前完工。
第九條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條合同份數。
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方將____省____市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程(簡稱文化廣場)交由乙方總承包施工,為明確甲乙雙方的權利與義務關系,達成如下協議,供雙方嚴格遵照執行:
第一條涉及的工程:
一、工程名稱:____市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程。
二、工程地址:____市惠政東路以北、解放路以南、府西路以西、新城花園以東。
三、主體工程概況:圖書館、博物館、文化館、科技規劃館等。
四、建筑面積:約3.5萬平方米。
五、工程造價:暫定約為1億元,最后造價為審計部門的審計決算價。
六、工期:工程擬于年____月底前進場籌建,年底全部主體工程封頂,年____月底前全部工程驗收合格后交付給甲方使用,約為9個月。
七、工程承包范圍及內容:土建、安裝(水、電、弱電、通訊、消防、室外附屬總體、綠化、空調安裝、電梯設備安裝等)室內外裝飾裝修。
九、質量標準:達到優質工程,并獲得中國建筑行業魯班獎。
第二條工程款支付方式:
1、全部工程驗收合格交付甲方后,甲方支付工程合同總價款的50%。
2、其余50%的工程款在全部工程交付給甲方后________年度內付清。即________年期滿甲方支付乙方30%工程款,________年期滿甲方支付乙方除5%質量保證金外的其余工程款。甲方按同期銀行貸款基準利率支付乙方利息。
3、本協議中未明確事宜由雙方協商解決。
第三條工程結算約定:
甲方按b方式執行,按國內通行慣例,由______公司擔保(擔保協議作為本協議的重要附件,與本協議書具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分________年支付乙方墊付的建設款。工程造價根據國家建設工程《工程量清單計價規范》(gb50500-)及省市現行有關定額規定執行,材料價格執行____市施工同期造價信息指導價執行,沒有指導價的由合同雙方認質認價,并經審計部門審計決算后,以造價不下浮作為最終結算依據。
第四條。
1、甲方應極力配合乙方辦理相關施工手續,相關費用的承擔按國家規定執行。
2、管理班子:乙方為建筑工程國家總承包一級資質,乙方選派公司管理人員齊全、技術力量雄厚、管理制度先進、設備優良、施工隊伍素質高、擅長本類結構施工的優秀項目部參加施工。
3、乙方保證“合理安排、精心施工”,把質量擺在。
第一位,工程一次驗收合格率達100%,并做到“目標管理,全過程監控”。
4、乙方保證嚴格執行國家安全施工規范,確保本工程無重大事故發生,負責所有治安保衛、消防、市容、保潔、衛生和現場文明施工管理工作,達到“標準化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全責任事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無關。
第五條違約責任。
1、如乙方由于自身資金不能及時到位或其他原因導致不能順利施工或停止施工10天以上,甲方有權要求中止合同并要求乙方退場,乙方自愿承擔500萬元違約金,退場后的工程價款按已完工程量審計決算結算。
2、乙方保證在施工過程中所有工程由自己施工隊伍直接施工,不得發包、分包、轉包,如有上述情況甲方有權終止合同并由乙方承擔一切違約責任。
第六條。
本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,雙方簽字、蓋章后生效。本補充協議與施工合同具有同等法律效力。
甲方(全稱):
乙方(全稱):
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方將形象改造及電器等所有項目的施工任務交給乙方完成,經雙方協商同意簽訂本協議。
1.2.工程地點:
1.4.承包范圍:
1.5.工程期限:年月日交付使用.
1.6.質量等級:合格。
第二條本協議條款服從簽定的總承包合同的要求。
第三條雙方的責任、權利與義務:
3.1.甲方的責任、權利與義務。
3.1.1.負責協助乙方對項目的施工組織與管理工作;。
3.1.2.對乙方承擔施工任務的質量、安全、進度情況的監督、檢查。
3.1.3.督促乙方確保主合同責任的全面履行。
3.1.5.制定施工進度總計劃,并負責安排乙方實施;。
3.1.6.向乙方提供施工圖兩份,并組織圖紙會審和技術交底;。
3.1.10.根據施工組織設計要求,對工程的進度進行檢查落實,有權對進度進行調整,乙方不得有異議。.
3.2.乙方的責任、權利與義務。
3.2.1.必須以甲方利益和名譽為重,任何時候均不得做出有損于甲方利益或名譽的行。
1.5.1.工期滿足甲方的要求。
3.2.2.乙方必須遵守甲方及業主頒布的各種規章制度。
3.2.6.嚴格執行甲方制定的用于施工的所有規章制度、管理規定;。
3.2.8.維護施工現場的環境衛生,及時清理剩余材料并運至指定地點;。
3.2.10.乙方負責業主所供材料的`領用。
3.2.11.乙方負責辦理開工報告、材料報驗、隱蔽工程、工程中間交接、聯絡單、簽證及竣工驗收等手續,做好日常資料收集、整理、編制工作,按業主、監理和甲方要求裝訂成冊,不少于三份,甲方審核,費用乙方自理。
3.2.12.乙方負責提供施工用工機具設備與輔材。
3.2.13.乙方負責乙方所屬施工人員差旅費用;。
3.2.14.乙方負責為所屬施工人員購買意外傷害保險。
第四條承包價款的確定。
4.1.承包價款以甲方與業主結算審計后確定的費用為計價基礎;但不含甲供材或甲定乙購材料主材價。甲方收取乙方除甲供材、甲定乙購主材價以外的總價5%管理費。
4.2.甲方負責向建設單位提供工程發票。
4.3.乙方可以代甲方向建設單位提供發票或向甲方提供有效票據抵充相應工程款。
第五條承包價款支付與結算。
5.1.甲方以現有進度預算報表(必須附業主和監理核簽過的簽證和工程形象進度照片)作為支付進度款的依據。
5.2.承包價款的支付:正常情況下,按月進度報量,甲方根據業主和監理核實的工程量及業主支付的進度款,按進度預算報表定額直接費的70%比例向乙方支付工程進度款。
5.3.工程交工時,甲方支付乙方的費用總和達到合同價款的70%;待工程審計定案后,甲方以審定價款為基礎,扣除前期付款,累計支付乙方費用總和達到合同價款的90%。余款待質保期滿后一次付清。
第五條工程質量與檢查驗收。
5.2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、交底記錄和甲方要求組織施工。未經甲方有關人員的書面通知,不得自行變更施工工序、質量標準、設計要求或自行進行材料代換。
5.3.工程質量按業主方規定要求合格率100%。
5.4.乙方因施工質量問題,應無償返修至合格,因乙方原因造成的損失,由乙方負責,費用從承包費用中扣除,因甲方造成的損失,由甲方承擔。
5.5.由于甲方供應材料質量造成的損失由甲方負責,乙方不承擔損失,整改費用由甲方支付。
5.6.由于甲方供應材料遲誤致使其他施工單位施工工序提前施工,而造成乙方施工經濟損失由甲方負擔經濟責任。
第六條材料、機械設備供應與管理。
6.2.乙方在施工過程中應做到現場材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持現場的整潔。
6.3.乙方在施工過程中使用剩余的材料應即時退庫,丟失剩余材料按丟失材料原值從承包者承包款中扣除。
6.4.乙方在施工過程中使用剩余的廢材料應即時運到甲方指定位置堆放,丟失使用剩余的廢材料按原值從承包者承包款中扣除。
6.5.乙方領用材料必須與使用材料、剩余材料及廢材料相符,出現材料不符情況,按材料丟失處理。
第七條安全生產與文明施工。
7.1.甲方對乙方承擔的本協議工程應進行安全交底,提出明確的安全要求并進行監督檢查。
7.2.乙方必須認真貫徹執行國家和地方有關安全施工的規章制度,嚴格遵守甲方發布的安全操作規程,因乙方違章作業或違反有關規定發生人身傷亡事故,由乙方承擔全部責任和損失,甲方不承擔任何責任。
7.3.乙方應配合土建施工單位實施施工作業場地的維護和清潔工作。
7.4.乙方所有特殊工種工人必須持《上崗證》或操作許可證上崗作業,不得安排無證人員從事非本專業工作。
第八條違約責任。
8.1.乙方的施工質量、進度或人員管理、綜合服務等達不到規范或本協議的規定,甲方可提出口頭通知或整改通知書,乙方按通知限期糾正,如因乙方整改不及時,給甲方造成經濟損失,甲方將以雙倍價格進行處罰。
8.2.因乙方在施工中不按設計圖紙、施工規范、工程變更通知單及甲方要求等造成質量事故,其工料損失皆由乙方承擔。
8.3.在施工過程中,乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故,由乙方負責。
8.4.乙方人員不符合要求,甲方有權要求乙方及時調整,乙方無法調整時,甲方有權安排符合要求的人員進行施工,發生的所有費用均由乙方承擔,由此造成的損失由乙方自負,工期不予順延。
8.5.乙方因違反業主安全規章制度,造成不良影響或人身傷亡事故,按業主規定進行處罰,結算時扣除。
8.6.乙方因施工質量出現問題,造成不良影響,按業主規定進行處罰,結算時扣除。
第九條附則。
9.1.本協議一式二份,甲方兩份乙方一份。
9.2.本協議自雙方代表簽字之日起生效,至承包內容全部完成并結算完畢失效。
9.3.雙方履行合同中發生爭議時,應雙方協商解決,協商不成時,可依法向當地法院起訴。
甲方:乙方:
代表:代表:
協議簽訂地點:
協議簽訂時間:
根據《中華人民共和國經濟法》,《建筑安裝工程承包條例》及《建筑安裝工程總分包實施辦法》等有關規定,雙方本著共同合作,互惠互利的原則,制定本合同,具體條款如下:
一、施工內容:給甲方海河東______內的兩棟廠房以清包的方式上彩鋼瓦,包括焊砣,下預埋件,上彩鋼瓦等相關彩鋼的項目。
二、甲方管理規定:
1、乙方在施工過程中必須按工地的各項施工管理制度執行。
2、乙方在施工過程中必須以報價單的施工項目、施工工藝、施工材料為準。
3、乙方在每天的下班前必須把施工工地的.衛生搞好,做到每天清掃干凈。
4、現場的施工材料必須堆放整齊,擺放有序。
5、乙方在施工過程中必須以公司簽訂的施工工期為準并在施工工期內完工。
三、合同簽生效后,甲方按如下表中約定直接向乙方支付工程款:__________付款方式如下:__________本工程的工程總價為:__________。
第一次:工程款為______%。
第二次:工程款為______%。
第三次:工程款為______%。
四、甲方責任:
1、甲方負責與乙方的各項協調工作。
2、負責協調乙方辦理入場的各項管理手續。
3、負責工程進展的監督檢查,竣工驗收。
五、乙方責任。
1、乙方作為工程合同的具體執行人,要對甲方負責。
2、負責工程的施工管理、施工質量、施工工藝、施工材料、施工質量驗收工作。
3、必須保證施工人員的人身安全,出現各種安全事故乙方全權負責。
4、勞動保護用品及施工工具由乙方自行解決。
5、由于乙方對各種事故負全責,乙方應承擔各種事故給甲方造成的各種損失并賠償損失。
六、附則。
1、本協議經甲乙雙方簽后生效。
2、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效率。
3、本協議未盡事宜,雙方可另行商議。
甲方簽〔簽章〕:__________。
乙方簽〔簽章〕:__________。
________年____月____日。
發包方(甲方):貴陽xx公司。
承包方(乙方):省市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據。
本合同的法律依據是《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州xx公司設計的《清鎮xx110變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱:清鎮xx110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮xx110變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮xx110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮xx110變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字()04號文件頒發的《關于發布省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條工程價款支付及結算方式。
1.該工程以省市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮xx110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2.預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第四條工程質量標準、驗收和保修條件。
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期年。
第五條雙方協作事項。
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的'聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第六條違約責任。
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第七條發生經濟糾紛處理方式。
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期。
第九條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條合同份數。
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
負責人:(簽章)負責人:(簽章)。
日期:年月日日期:年月日
甲方(出讓方):
住所地:
法定代表人:
乙方(受讓方):
住所地:
法定代表人:
鑒于,公司(以下簡稱轉讓公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技術針對項目投資注冊的全資控股公司,注冊資本萬元,營期限為________年。鑒于,甲方有意將其所屬的占%股權的轉讓公司按本協議規定的條款和條件轉讓給乙方,乙方愿意按同樣的39;條件受讓轉讓公司。故此,依據《民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規、政策之規定,并本著平等互利、友好協商的原則,雙方簽訂本協議。
一、轉讓公司的基本情況:轉讓公司名稱為公司,注冊資本萬元(無形資產占%),評估價值萬元,涉及土地平方米,涉及員工安置人,涉及銀行債權萬元,住所地:,經營范圍:
三、債權、債務處理經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收
五、公司轉讓價款及支付方式:
1、轉讓價款為人民幣(大寫)元,雙方約定在本合同簽訂后____日內,乙方預支付甲方%轉讓價款(包括20%定金,適用定金規則)。
2、甲方收到乙方上述%轉讓價款后,,乙方支付給甲方剩余%轉讓價款。
六、產權交割甲方收到乙方100%轉讓價款后,轉讓公司相關權利義務歸乙方所有,甲方不再承擔任何權利義務。甲乙雙方約定在____月內辦理相關產權交割手續。
八、爭議處理在本合同履行過程中,甲、乙雙方發生爭議,經協商無效時,當事人可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
九、違約責任
2、乙方未能按期支付本合同公司的價款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日應按逾期部分金額的%,向對方支付違約金。
3、一方違約給另一方造成直接經濟損失,且違約方支付違約金的數額不足以補償對方的經濟損失時,違約方應償付另一方所受損失的差額部分。
十、合同的變更和解除當發生下列情況之一時,可以變更、解除合同;
1、因情況發生變化,當事人雙方協商一致,并訂立了變更或解除協議,而且不因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的條款不能履行的。
3、由于一方在合同約定的期限內因故沒有履行合同,另一方予以認同的。本合同需變更或解除,甲、乙雙方必須簽定變更或解除協議。
一、權證變更甲、乙雙方在交割完成后,由負責,于____日之內辦妥權證變更事項。
二、雙方約定的其他條款:
三、合同的生效本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
________年____月____日
對外承包工程項目借款合同范文
最新版對外承包工程管理條例
融資合同:融資合同
版權登記合同許可合同
版權登記合同轉讓合同
金融合同:還款合同
借款合同和貸款合同
贈與合同屬于諾成合同還是實踐合同
雇傭合同、勞動合同與承攬合同的差別
版權登記合同注冊申明合同
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范,經過甲乙雙方充分協商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
1、工程地點:_________________。
2、工程名稱:_________________。
1、承包內容污水站全部土建工程。
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期:_________________自開工內完成承包全部承包內容。
1、污水地底板驗收合格后付30%,主體驗收合格后付至70%,發包方進行竣工驗收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量:_________________合格。
1、保修期:_________________發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質保金:_________________承包總價的10%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
4、合同生效日期:_________________合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。
日期:_________________日期
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/hetongfanben/105982.html