在人民愈發重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現專業化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
為發展雙方在漁網生產方面的友好合作,增進中日兩國人民友誼,中國××漁網線廠,地址:____市___(以下簡稱甲方)與日本國____制網株式會社,地址:日本兵庫縣赤穗市中;電掛marumako;電傳5778875momoi-aj(以下簡稱乙方),在中國輕工業品進出口總公司××省分公司(地址:____光路____號,電掛,0675或-“indukt”kw-angghow電傳號碼44079kcabcn的協助下,雙方代表就漁網來料加工業務問題,經過____年__月、__月和___年__月在____進行充分協商,在平等互利基礎上達成如下協議:
一總則
1.乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件,以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車(具體規格要求詳見附件一、二),全套設備分新舊兩部分,屬于全新的,其性能是國際先進水平;屬于半舊的設備,其主要零部件需全部換新,并經過全面檢修,其性能與同類型號全新的設備一樣,設備及零部件價款是優惠價格。
全套設備的生產能力必須達到年產漁網500噸以上,機械性能的正常運轉由乙方負責確保,在設備投產后1年6個月內,如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞,乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件,由此產生的停工停產所造成的損失,由乙方負責補償,一年半后發生機械故障,查明原因,雙方友好協商解決。
協議簽訂后,乙方應著手按上述要求進行籌備,甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能,以運抵___工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。
2.乙方負責提供足夠46臺編網機為中心的全套設備所需的原料和輔料(包括染料和樹脂)寄存甲方,委托加工,并保證按月均衡供應。
3.甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料(包裝物料費用由甲方向乙方結算),并負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網,收取加工費,產品全部交由乙方銷售。
4.雙方同意,設備價款和加工費均以日元結算。
二加工數量和加工費
乙方保證每年提供漁網加工數量在500噸以上,每年加工費收入不低于2.4億日元,甲方保證每年提供加工上述500噸以上或相當于加工收入2.4億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期,在此期間內的加工費,以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎,第一個月提高60%,第二月提高40%,第三個月提高25%,第四個月提高10%。上述增加的加工費由乙方負擔。
試產培訓期滿后,應根據不同規格與生產的實際情況,參照雙方初步議定的產品方案和加工價(詳見附件三,漁網加工費一覽表),雙方另行議定加工費,以后半年議定一次。調整幅度以不超過10%為限。
三付款辦法
1.設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為:cmt汕頭6.09152億日元(此數為原價扣除合作減價數36.037萬日元,具體規格詳見附件一、二)。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保,在甲方每次收取的加工費中提取60%分期償還,直至償完為止,上述價款的銀行利息由甲方負擔,年利率為7.60%,利息以最后一批設備的裝船提單日期起算。
2.加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前15天將不可撤銷的即期循環信用證開到甲方。
3.加工費憑汕頭裝船提單結匯。
四運、保費
乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費;甲方負責將制成品運抵香港或日本,運保費由乙方承擔。設備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。
五交貨期
為使甲方正常生產,乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料,正常生產所需的原輔料,以甲方實際驗收的數量為準。為使供料正常,甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量,在第二個月初通知乙方,為使乙方業務正常開展,甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發運給乙方。若在執行中發生問題,由雙方友好協商解決。
承攬人在任何情況下均不得留置置完成的工作成果。
六次品處理和損耗率
產品損耗率和次品率雙方應努力降低,尼龍復絲暫定為5%,尼龍單絲的損耗率,經試產期實踐后,雙方另行協商確定。
試產期滿后,若甲方因操作上的錯誤,次品和損耗超過合理的幅度,其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失;若因原料質量不合要求造成次品過多,其損失由乙方承擔。
試機所需的原輔料由乙方負擔。
七技術交流
設備運抵汕頭工廠后,乙方需派出工程技術人員負責安裝機器,調整機械和試機開動,直至機器正常運轉,達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密,甲方負責保守秘密。
甲乙方同意正式投產后,乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導,具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。
八協議期限
本協議有效期為___年,在協議有效期內,甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿后,若乙方提出要求,經雙方同意可延長___年。乙方提出愿意與甲方長期合作,甲方表示贊賞,并希望乙方盡早提出建議書,以利進一步洽談。
本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份,以中文為準。
甲方:______乙方:________
中國___漁網線廠日本國_____制網株式會社
中國輕工業品
進出口總公司:_____日本國_____產業株式會社
甲方:
乙方:
甲乙雙方于20xx年 月 日簽訂《xxxxx裝修工程石材采購合同》(下文稱主合同),現經雙方平等協商一致,自愿達到如下補充合同:
第一條、甲乙雙方主合同約定的貨款,經甲方與 同意,乙方委托 向甲方支付合同約定的貨款。
第二條、乙方應當保證甲方在收取 代為支付的款項后,由乙方自行承擔向 履行償還責任。
第三條、乙方委托 公司代為支付貨款的行為,由乙方與 公司雙方承擔法律責任。甲方與 公司不存在任何權利義務關系。因此產生的法律責任由乙方與 公司承擔責任,一概與甲方無關。甲方作為債權人,只收取主合同約定的貨物款項。
第四條、乙方應當保證所委托的 公司是經工商局合法注冊的獨立法人,具有合法經營、完善公司制度與健全的會計制度,不存在違法違紀的經營行為。乙方與 應當承擔各自行為產生的稅收繳納工作,乙方應保證 公司支付給甲方的款項具有合法來源,否則一切法律后果均由乙方單方負責。
第五條、甲方有權單方面在合同履行過程中的任何階段中無條件解除主合同。甲方解除主合同的,在解除合同通知書送達乙方時即生效,合同自動解除,雙方之間的所有權利義務關系均終止,且主合同約定的違約責任、救濟措施、爭議解決條款、訴訟約定等條款全部同時失效。
第六條、主合同解除后,甲乙雙方之間不得以任何理由向對方提起任何權利請求,包括申請仲裁或提起訴訟等。甲乙雙方在合同解除前一方享受權利與一方履行義務產生的問題在合同解除后均由其由各方自行承擔,一切責任福建元一律師事務所,楊夏冬律師,福州知名律師,手機:。任與對方無關,不得向對方主張任何權利。
第七條、主合同解除后,甲方如有收取 公司代為支付的預付款、貨款,甲方應當按照乙方的要求將所有款項退回乙方書面指定的賬號,但是因已款項產生的利息部分不予退回。
第八條、主合同解除后,如甲方從 公司有收到款項,乙方應當保證 xxx公司不向人民法院訴訟主張要求甲方返還收取的款項(比如 公司以不當得利為理由要求甲方返還款項)。如果 公司向人民法院起訴要求甲方返還款項的,甲方有權拒絕承擔一切法律責任,并由乙方自行承擔向xxxx公司的返還責任。同時在訴訟中乙方應當無條件作為共同被告參與訴訟,并在訴訟中承擔向xxx公司的全部返還責任與案件的訴訟費用,并賠償給甲方因此造成的間接損失包括:律師費、差旅費、調查取證費、公證費、公告費、執行費、訴訟費等一切費用。
第九條、本補充合同的效力大于主合同,優先適用補充合同。補充合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達后24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)??們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
2、 付款方式:
(1) 本合同結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規定保管人保管義務,并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時,當事人若采用定金的擔保方式的,定金數額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反合同時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關于結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關于合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
甲方:(加工方)
地址:________電話:________
乙方:(來料方)
地址:________電話:_______
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工尼龍再生粒子所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條來料加工的質量
乙方提供的原材料正常備損率為40%,甲方加工后產成品的含灰量在4%以下。來料出現明顯異常時甲方應立即通知乙方到現場查看。
第三條加工時間
甲方在收到原材料后的45天內將加工后的成品運輸至乙方工廠。甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第四條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費為800元/噸。
第五條付款方式
甲方將來料的產成品運抵乙方工廠,乙方即時支付加工費后卸貨。
第六條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由乙方負責。
第七條不可抗力
雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第八條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期兩年。本合同有效期屆滿之前1個月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。具有同等效力。本合同未盡事宜按合同法及相關法律法規執行。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名:________________ 貨號:_______________
第二條 服裝數量
1、計量單位:套(上衣、褲子)
2、數量:_________套,其中_______碼______套,_______碼______套,_______碼______套,_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下: 材料名稱:
質量:
第四條 服裝明細
第五條 服裝款式 和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式 第六條 報酬總計
1、加工單價:___________________元/套
2:運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限:________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:________年____月____日之前。
2、驗收地點:__________________________。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。 6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須返還定金。
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。 2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。 3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任 1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(1)、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。 (2)、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨, 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/gongzuobaogao/905913.html