隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊?。下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
承包方(乙方):
按照《^v^經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
工程地點: 寶楊路3320號
承包范圍: 1-3號外墻涂
工期:自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量:合格
工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
合同價款采用固定單價,單價 淺色元/每平方, 深色元/每平方。 合計金額為(人民幣): 元(大寫): 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協商,以經甲方簽證的聯系單為準,工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發票,甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。
由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
支付方式:
工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《^v^消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《^v^消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
、違約
(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。
(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
、爭議
(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協商解決,協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
本工程需要進行保險時,應另訂協議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結清全部工程款后自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協議,工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代理人: 代表人:
年月日:
乙方:
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就甲方 項目外墻保溫及外墻涂料工程發給乙方施工,為明確甲、乙雙方的責任和義務,經雙方協商一致同意簽訂以下合同條款。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
二、乙方工作:
1、施工:包工包料
(1)根據墻體現狀,向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改,小的部位由乙方整改。
(2) 的板粘貼并打釘。
乙方:
為了保證工程質量,按時完成施工任務,根據xxx《合同法》的相關規定,本著自愿、平等的原則,經甲乙雙方友好協商,特訂立如下合同。
一、工程地點:
xxxx
二、工程內容:
安徽省乾球光電科技公司廠房公寓樓工程。
三、承包方式:
由乙方包工包料。
四、工程價格:
室內為每平方11元,(普通涂料)外墻為每平方米30元(丙乙酸涂料)。
五、付款方式:
按施工進度付款,材料和工人進場一星期后先預支 元生活費,每月二十日左右按工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的70%。剩余款項驗收合格后一年之內一次性付清。
六、工程期限:
本工程從 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
七、甲方責任:
甲方必須提供乙方正常供水、供電、協調各方面的關系,保證資金到位,按時發工資,如工程款未按時到位,造成工期延誤由甲方負責。
八、乙方責任:
乙方人員服從甲方管理,遵守工地的各項規章制度,按規范施工保證工程質量,按時完成。施工過程中造成安全事故一切責任由乙方負責與甲方無關。
九、未盡事宜,雙方協調解決。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,簽字生效,并具法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
合同期限
本合同期限為 年 月 日起至 年 月 日止。
渠道授權內容
在本合同中,乙方為甲方負責的銷售渠道,乙方須有絕對的自主經營權,在不違反甲方的利益前提下,甲方不能插手妨礙乙方的運營權。
乙方需要相關產品質檢證明、品牌資質證明,品牌授權證明等相關資料時,甲方需在協商時間內提供給到乙方,如因超過提供時間或資料出問題等所造成雙方的損失或法律問題由甲方承擔。
第三條 費用內容
(一)從合同生效日起內,在每月的20日甲方對乙方進行每月支付1萬元的運營補助,為期半年。支付方式根據雙方協商的方法進行支付。
(二)合同有效期間內,以甲方名義開設的相關平臺旗艦店費用(含保證金,技術服務費、平臺使用費等)由甲方承擔;平臺旗艦店的常規的推廣費,運營費,成交傭金扣點等由乙方承擔。
(三)乙方接手甲方相關的平臺旗艦店(包括舊店和新店),甲方對乙方進行為期半年的物流費用或產品價格支持。
第四條 結算內容
(一)乙方幫甲方運營的旗艦店,甲方每月15日-18日根據乙方提供的銷售報表核對支付寶進行對賬,雙方核實后,每月30日前甲方必須把乙方上月所得利潤通過轉賬或者現金方式支付給乙方。甲方不能按時支付時,應提前書面告知乙方,并確定最后支付期限(最后支付期限不能高于7天),如有違反乙方有權按超時日起,每天收取甲方應付金額的5%作為利息。
甲方:
乙方:
甲方將工程, 發包給乙方施工。為了明確雙方責任,保證施工順利進行,經雙方充分協商,按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定 ,雙方達成一致意見,特簽訂本合同,雙方共同遵守執行。
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條工程內容、涂料品牌、色號:
1、工程內容:
2、涂料品牌:
3、使用顏色號:第四條工程造價及結算方式
(一)外墻
1、本工程平涂施工面積:約平方米。
2、平涂施工面積單價:人民幣 元/平方米(此單價不含稅金、配合費)。
(二)內墻
1、本工程平涂施工面積:約 平方米。
2、平涂施工面積單價: 人民幣 元/平方米(此單價不含稅金、配合費)。
(三)工程預算外墻、內墻總造價約為: (大寫人民幣: 萬元整)以現金結算,乙方包工包料,完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
(四)工程竣工驗收合格后 天內,由乙方負責將工程造價結算書送交甲方
審核辦理結算手續。
第五條合同工期
1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加項目。
第六條工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求:在保質期( 天)內不脫皮,基本不褪色。
2、由建設單位對本合同項目工程質量進行評定,達到本款要求。
3、雙方對工程質量有爭議,提請建筑工程質量監督部門仲裁。
第七條 工程款支付
乙方進場施工三日內甲方支付乙方 %工程款備材料,乙方完成膩子施工甲方支付乙方%工程款,工程竣工驗收合格,甲方支付乙方工程總造價的%,預留%保修金,保修期為,保修期滿 天內甲方一次性付清乙方。
第八條 竣工驗收
第九條 甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置,甲方承擔由此費用。
2、按第七條款支付乙方進度款。
3、負責提供與施工相關的資料。
4、甲方委派為工地現場代表,幫助乙方解決應由甲方負責的問題,與乙方協商解決施工中出現的問題,及時辦理乙方送達的關于工程進度、現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工,保證質量,按時完工并交付使用。
2、乙方委派為工地現場代表,負責行使乙方的權利及義務。
3、負責提供外墻涂料施工并保證驗收合格,參加甲方組織的工程竣工驗收,辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作,工作中甲方不對乙方材料失竊負責,施工中若發生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
第十條違約責任及爭議解決辦法
1、合同生效后如有色號或涂料品牌更改應征得乙方同意,否則因為更改造成乙方定貨損失的,乙方則有權要求更甲方應按工程量造價的100%賠償乙方的經濟損失。
2、乙方按合同規定的質量標準進行施工,如屬乙方責任所發生施工質量問題,乙方必須返工,由此產生的費用均由乙方承擔。
(1)增加或減少合同中包括的任何工作的數量;
(2)取消任何工作;
(3)改變任何此類工作的性質、質量或種類;
(4)改變本工程任何部分的標高、線形、位置和尺寸;
(5)完成本工程所必要的任何種類的附加工作;
(6)改變本工程任何部分施工的規定順序或時間安排。
上述變更均不應以任何方式使合同作廢或無效。但是,如果發出本工程的變更指令是因乙方過錯、乙方違反合同或乙方責任造成的,則這種違約引起的任何額外費用由乙方承擔。
4、沒有甲方的指令,乙方不能進行任何變更。如果乙方為了便于組織施工或為了施工安全、避免干擾等原因需采取相應的技術措施而提出的局部變更設計,除須得到甲方的批準外,由此而增加的費用應由乙方自行負擔。變更程序,由乙方提出工程變更,報監理審查,監理簽署審查意見后,報甲方審定。
5、若甲方指令取消圖紙中某部分的施工,由此而減少的此部分費用在乙方的結算中給予按照扣除。
6、一方在得知可能造成工程延誤或中斷、或可能導致額外費用索賠的任何情況時,應盡快通知對方。若影響乙方,乙方應采取所有合理措施將影響減至最小,經甲方確認后,乙方有權獲得的竣工時間的延長期,但無額外費用的增加;若影響甲方,甲方應向乙方索賠相關費用和損失。
7、合同履行過程中如果發生爭議,雙方應協商解決。如果無法達成協議,提交仲裁機構或向法院起訴解決。
第十一條 工程分轉包
合同約定的工程項目未經甲方書面同意乙方不得將工程分包或轉包給第三方。否則甲方有權隨時解除合同乙方支付合同總金額20%的違約金給甲方。
第十二條 其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效力。
2、本合同壹式兩份,甲方、乙方雙方執壹份,經雙方簽字蓋章后生效,至工程價款全部結清后自行終止。
3、合同簽定地點:
甲方(公章): 乙方(公章):
法人委托代表: 法人委托代表:
電 話:電 話:
地 址:地 址:
年月 日 年月 日
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
本工程項目由甲、乙雙方共同協商,為保證工程施工順利實施,保質保量,安全文明按期竣工,雙方達成如下條款,望共同信守。
一、工程項目名稱:黃石市圖書館內外墻涂刷工程。
二、工程施工工期:自 年 月 日至 年 月 日,工期為 天竣工。(因自然災害及不可抗力除外)。
三、承包方式:由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米 元,一次性包斷。
五、工程撥款方式:
該工程項目開工刷完驗收合格后,甲方撥付乙方工程款按工程總造價的80%,其余工程款竣工后一年內付清。
六、施工方法和維護:
2.墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定;
3.保修期為 年,在保修期內如出現墻皮脫落或起皮、較大面積發花、脫色現象,由乙方負責維修或重新刷漆,直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求:
2.甲方有權拒絕乙方使用不合格的原材料;
4.乙方在施工竣工后,負責施工現場的垃圾清除,保持施工場地的清潔衛生。
八、違約責任:
甲方:
2.工程施工中如需變更技術等規范要求要及時與乙方說明。
乙方:
1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準,把好工程質量關;
2.如出現工程質量問題,造成重新返工,工期延誤等損失,由乙方承擔;
3.如乙方人為的工期延誤,每拖延一日,按工程總造價的 進行罰款,并承擔相應的違約金。
九、未涉及條款,由甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwendaquan/gongzuobaogao/889651.html